項目承攬合同（10份范本）

【第1篇】一般項目承攬合同

定作方(甲方)：_________________

承攬方(乙方)_________________

本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《_____》的規(guī)定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

1.1乙方帶料

第二條、質量要求、技術標準執(zhí)行。

第三條、乙方對質量負責期限

第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。

4.2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

4.3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條、驗收標準、方式

5.1按照合同規(guī)定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

5.2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第六條、履行的期限

________年________月________日至________年________月________日。

第七條、結算方式

驗收合格后日內支付總價款的________%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

第八條、違約責任

8.1乙方違約責任

8.1.1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

8.1.2交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8.1.7實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。

8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

8.1.10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

8.1.11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。

8.2甲方違約責任

8.2.1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

8.2.2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

8.2.3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

第九條、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十條、糾紛的處理

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時，雙方應協商解決。若協商不成，按以下1種方式解決：

1、向人民法院提起訴訟。

2、向________委員會申請________。

3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

第十一條、廉潔條款

雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定，認真履行廉潔從業(yè)義務。

第十二條、其他

12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經甲方同意的，甲方可以解除合同。

12.2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12.3本合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

甲方：________________乙方：________________

單位名稱(章)：________________單位名稱(章)：________________

住所：________________住所：________________

法定代表人(負責人)：________________法定代表人(負責人)：________________

委托代理人：________________委托代理人：________________

聯系人：________________聯系人：________________

電話：________________電話：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

郵政編碼：________________郵政編碼：________________

簽訂時間：________年________月________日簽訂地點：________________

【第2篇】項目承攬合同

定作方(甲方):_________________

承攬方(乙方)_________________

本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經過平等協商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據《_____》的規(guī)定,達成如下協議,并由雙方共同恪守。

第一條、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

1.1乙方帶料

第二條、質量要求、技術標準執(zhí)行。

第三條、乙方對質量負責期限

第四條、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。

4.2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

4.3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

第五條、驗收標準、方式

5.1按照合同規(guī)定的質量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

5.2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。

5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第六條、履行的期限

________年________月________日至________年________月________日。

第七條、結算方式

驗收合格后日內支付總價款的________%,余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

第八條、違約責任

8.1乙方違約責任

8.1.1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

8.1.2交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。

8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

8.1.7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。

8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。

8.1.10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

8.1.11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。

8.2甲方違約責任

8.2.1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

8.2.2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。

8.2.3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。

第九條、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

第十條、糾紛的處理

本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協商解決。若協商不成,按以下1種方式解決:

1、向人民法院提起訴訟。

2、向________委員會申請________。

3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

第十一條、廉潔條款

雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。

第十二條、其他

12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經甲方同意的,甲方可以解除合同。

12.2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

12.3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。

甲方:________________乙方:________________

單位名稱(章):________________單位名稱(章):________________

住所:________________住所:________________

法定代表人(負責人):________________法定代表人(負責人):________________

委托代理人:________________委托代理人:________________

聯系人:________________聯系人:________________

電話:________________電話:________________

開戶銀行:________________開戶銀行:________________

帳號:________________帳號:________________

郵政編碼:________________郵政編碼:________________

簽訂時間:________年________月________日簽訂地點:________________

【第3篇】廣告項目承攬合同詳細

合同編號：________________

委托方：________________

簽訂地點：________________

承擔方：________________

簽訂時間：________年________月________日

依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1、項目(媒介)：____________________________

3、發(fā)布地點或形式：_______________________

4、顏色：____________________________

5、規(guī)格或材料：___________________________

6、刊播次數、起訖時間、日期：____________

7、其他要求：____________________________

第二條費用及支付辦法

1、費用：類別單價數量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)

2、結算方式和期限：____________________________

3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間

______________________________________________________

第四條違約責任

1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條合同爭議解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

1、提交________________委員會〔________________委員會〕________;

2、依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項

____________________________________________________________。

第七條附則

1、本合同附件

2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。

3、本合同有效期：自________年________月________日生效至________年________月________日終止。

委托方：________________

單位名稱(蓋章)：________________

地址：________________

郵編：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

電話：________________

開戶銀行：________________

帳號：________________

稅號：________________

承攬方單位名稱(蓋章)：________________

地址：________________

郵編：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

電話：________________

開戶銀行：________________

帳號：________________

稅號：________________

時間：________年________月________日

【第4篇】土石方建設項目承攬合同詳細

發(fā)包方：________________(以下簡稱甲方)

承包方：________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協議內容：

一、工程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫：________________元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質量

1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字確認;

2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。

2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協調。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日________年________月________日

【第5篇】容器項目承攬加工合同

地址:____________

電話:____________傳真:____________

容器類委托加工承攬合同no:____________

委托方:______________公司簽訂地點:

受托方:____________簽訂時間:____________

標的、數量、價款:____________

1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。

2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執(zhí)行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據《_____》及有關法律法規(guī),雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

委托方:____________公司受托方:

法人代表:____________法人代表:____________

委托代表:____________委托代表:____________

傳真:____________

電話:____________

開戶銀行:____________

帳號:____________

地址:____________傳真:____________電話:____________開戶銀行:____________帳號:____________地址:____________

【第6篇】技術開發(fā)項目承攬合同

2023技術開發(fā)項目承攬項目名稱：________________________________

委托方(甲方)__________________________

研究開發(fā)方(乙方)______________________

填寫說明

一、“合同登記編號”的填寫方法：

二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。

技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。

三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。

四、標的技術的內容、形式：

包括開發(fā)項目應達到的技術經濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。

提交開發(fā)成果可采取下列形式：

1.產品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;

2.磁盤、磁帶、計算機軟件;

3.動物或植物新品種、微生物菌種;

4.樣品、樣機;

5.成套技術設備。

五、研究開發(fā)計劃：

包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。

六、技術情報資料的保密：

包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。

雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。

七、其他：

合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。

如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。

八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。

九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃(/)表示。

依據《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術開發(fā)(該項目屬_________計劃)，________經協商一致，簽訂本合同。

一、標的技術的內容、形式和要求：

________________________________________

二、應達到的技術指標和參數：

________________________________________

三、研究開發(fā)計劃：

________________________________________

四、研究開發(fā)經費、報酬及其支付或結算方式：

(一)研究開發(fā)經費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。

本項目研究開發(fā)經費及報酬：___________元

其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：

(二)經費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)

①一次總付：____________元，時間：________________

②分期支付：____________元，時間：________________

____________元，時間：________________

③按利潤________%提成，期限：________________

④按銷售額____%提成，期限：________________

⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究開發(fā)經費購置的設備、器材、資料的財產權屬

__________________________________________________

六、履行的期限、地點和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。

本合同的履行方式：________________________________

七、技術情報和資料的保密

__________________________________________________

八、技術協作和技術指導的內容

__________________________________________________

九、風險責任的承擔

在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。

(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定，風險責任甲方承擔____%，乙方承擔____%.

本項目風險責任確認的方式為：______________________________

十、技術成果的歸屬和分享

(一)專利申請權：________________________________________

(二)非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

十一、驗收的標準和方式

研究開發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

十二、違約金或者損失賠償額的計算方法

違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國民法典》規(guī)定承擔違約責任。

(一)違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

(二)違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

十三、爭議的解決方法

在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。

雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第(____)種方式解決。

1.提交____仲裁委員會仲裁;

2.向____人民法院起訴。

十四、名詞和術語的解釋：_________________________

十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方：_______________

代表人：_____________

_______年____月____日

乙方：_______________

代表人：_____________

【第7篇】私人住宅主體項目承攬合同

房主人(甲方):________________

承建人(乙方):________________

根據《________________》、《建筑法》的有關規(guī)定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑項目：私人住宅主體項目。

二、建筑面積：按實際板面計算。

三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價按實際板面積，每平方米________________元人民幣，大寫________________元整，其中整棟外加________________元。

七、工期在________年________月________日前完工。

八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

甲方簽字：________________

身份證號碼：________________

聯系電話：________________

乙方簽字：________________

身份證號碼：________________

聯系電話：________________

________年________月________日

【第8篇】廣告項目承攬合同

2023廣告項目的承攬合同編號：________________

委托方：________________

簽訂地點：________________

承擔方：________________

簽訂時間：________年________月________日

依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1、項目(媒介)：____________________________

3、發(fā)布地點或形式：_______________________

4、顏色：____________________________

5、規(guī)格或材料：___________________________

6、刊播次數、起訖時間、日期：____________

7、其他要求：____________________________

第二條費用及支付辦法

1、費用：類別單價數量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)

2、結算方式和期限：____________________________

3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條驗收方式及時間

______________________________________________________

第四條違約責任

1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條合同爭議解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

1、提交________________委員會〔________________委員會〕________;

2、依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項

____________________________________________________________。

第七條附則

1、本合同附件

2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。

3、本合同有效期：自________年________月________日生效至________年________月________日終止。

委托方：________________

單位名稱(蓋章)：________________

地址：________________

郵編：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

電話：________________

開戶銀行：________________

帳號：________________

稅號：________________

承攬方單位名稱(蓋章)：________________

地址：________________

郵編：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

電話：________________

開戶銀行：________________

帳號：________________

稅號：________________

時間：________年________月________日

【第9篇】活動項目承攬合同

甲方(承租方)：________________

乙方(出租方)：________________

甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《________________》的有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設計布置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

4、活動現場的錄像。

第二條租賃設備概況

設備的名稱：__________。

租賃用途：____________。

使用時間：________年________月________日。

安裝時間：________年________月________日________時。

安裝地點：___________________。

拆卸時間：________年________月________日________時。

第三條租賃設備的運輸與操作

租賃設備的'進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

第四條租賃設備的使用及規(guī)定

1、合同期內，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質保量完成。

2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。

4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責。

第五條安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

第六條合同金額及付款方式

1、合同總價款為人民幣_______元(大寫：人民幣:________整)。

2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________%，即人民幣_______元(大寫：人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結清。

第七條雙方責任

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八條其他

1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交_________委員會_____。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

甲方(簽章)：________________

法定代表人：________________

聯系電話：________________

銀行賬號：________________

委托代理人(簽章)：________________

________年________月________日

乙方(簽章)：________________

法定代表人：________________

聯系電話：________________

銀行賬號：________________

委托代理人(簽章)：________________

________年________月________日

【第10篇】土石方建設項目承攬合同

發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)

承包方:________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協議內容:

一、工程概況

1、工程名稱:________________

2、工程地點:________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質量

1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字確認;

2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。

2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協調。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。

注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________

________年________月________日________年________月________日