土石方建設合同（5份范本）

【第1篇】建設土石方工程施工合同

2023建設土石方工程施工甲方：(發(fā)包方)______________________________________________________

乙方：(承包方)______________________________________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》和相關法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

第一條工程概況

(一)工程名稱：__________________________________________________

(二)工程地點：__________________________________________________

(三)工程范圍：_______________________________________________本合同土石方工程量約為________________立方米。

(四)工程總造價：經(jīng)雙方確定本合同綜合單價為____________________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________________。

第二條工程期限

根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發(fā)生了不可預見或不可抗力時，工期順延。

第三條工程質(zhì)量

乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質(zhì)量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執(zhí)行。

第四條工程價款結算

(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據(jù)。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。

(二)工程價款結算與撥付辦法：___________________________________

第五條雙方責任

(一)甲方責任

1、因甲方提供施工圖紙、地質(zhì)勘察資料及地下隱蔽設施(包括水、電、煤氣管道等地下管網(wǎng)設施等)不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失;由此造成的第三方損失應由甲方負責。

2、甲方派代表在工地進行技術、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續(xù)等，解決應由甲方解決的問題。

3、由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，并相應順延工期。

4、工程變更：甲方應于三天前以書面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔并相應順延工期。

5、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內(nèi)進行驗收。

6、不按合同規(guī)定預付或結算工程款，除支付合同規(guī)定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數(shù)，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。

(二)乙方責任

1、乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和地質(zhì)勘查資料編制施工方案，并經(jīng)甲方同意后施工。

2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應由責任方負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。

5、乙方應服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。

第六條合同糾紛

因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。

1、提交_______________仲裁委員會()

2、依法向人民法院起訴()

第七條附則

(一)本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。

(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本應按相關法律法規(guī)的規(guī)定向有關部門簽證備案。

第八條附加條款

發(fā)包方：(章)承包方：(章)

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：

【第2篇】建設工程土石方爆破合同

2023建設工程土石方爆破甲方：

乙方：

根據(jù)有關法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

二、工程內(nèi)容及工期

1、工程內(nèi)容：

三、工程造價及付款方式

1、工程造價：工程爆破單價元/m3(土石綜合價)

工程合同一經(jīng)簽字，價格不做任何調(diào)整，工程量按業(yè)主簽證數(shù)量進行結算。

四、工程質(zhì)量、安全：

1、爆破施工前，甲乙雙方按照設計要求對總的爆破工程量進行共同測量計算，并經(jīng)雙方簽字后確認;

2、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和爆破工程相關的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速完成爆破相關的工作;

3、乙方在作業(yè)時，必須要有防護措施。架設安全標識網(wǎng)、安全帶、安全帽，由乙方自備。

4、乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全，并將相關施工方案報業(yè)主審核。(相關施工方案附后)

5、乙方進行的爆破松動產(chǎn)生的大石頭由甲方破碎破出。

五、雙方責任

(一)、甲方責任：

1、按合同規(guī)定及時支付各種款項：

2、乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責;

3、以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高;

4、協(xié)助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作;

(二)、乙方責任：

l、嚴格按照國家相關法律、法規(guī)的有關安全操作規(guī)程施工;

2、結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案：

3、負責辦理爆破方案審批手續(xù)：

4、嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規(guī)劃及合同中的質(zhì)量要求：

5、做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。

6、采取必要的技術及防護措施，嚴禁產(chǎn)生飛石，確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全，如出現(xiàn)人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，包括工期延誤的損失。

六、付款方式：甲方按每次爆破進度的60%支付乙方進度款，余下款項工程結束付清。

七、違約

(一)甲方違約：若甲方違約中途無故解除合同，則甲方按乙方已完成工程量的150%支付乙方工程款，并負責乙方的進出場費用。

(二)乙方違約：若乙方違約中途退場，甲方按乙方完成工程量的

40%對乙方進行決算，同時乙方賠償甲方的停工損失。

八、其它：

1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效。

2.本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜雙方協(xié)商處理

甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)

【第3篇】公路建設土石方分包合同

2023公路建設土石方分包甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程范圍及內(nèi)容： 。

工程量：

二、工程內(nèi)容及工期

工程內(nèi)容： 巖石爆破、碎渣清運至甲方指定位置(30米以內(nèi)) 。

工期：

自公安部門批準爆破手續(xù)后內(nèi)完成(報批手續(xù)時間自簽訂合同之日起不得超過2天)，如遇中雨以上(以氣象部門發(fā)布的氣象資料為準)和其它不可抗力，工期順延。

三、工程造價及付款方法

工程造價：預算價 元，工程單價爆破單價為 元/ m3。

實際核算方式：總造價按實際發(fā)生的總爆破工程量×單價計算。如總方量不足 m3，爆破單價為 元/ m3。

工程合同一經(jīng)簽定，不受任何價格調(diào)整影響，按合同標準進行結算。

付款方式：本合同簽字生效后，乙方進場后 天，甲方付乙方 % 工程款，用于購買各種材料;期間爆破工程量完成一半時，甲方支付乙方 工程進度款;驗收合格后內(nèi)支付工程款所有余款;質(zhì)保金 元 天內(nèi)付清。

四、工程量核算與確認：

爆破施工前，甲乙雙方按照設計要求對總的爆破工程量進行共同測量計算，并經(jīng)雙方簽字后確認;

施工中如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量在上一款的基礎上，爆破范圍擴大或深度增加，則該新增工程量以工程簽單的形式經(jīng)雙方簽字確認，單價不變;

實際發(fā)生的總爆破工程量由上述兩款方量相加后得出。

五、質(zhì)量、安全及驗收：

(一)、工程質(zhì)量：

1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和爆破工程相關的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速完成爆破相關的工作;

2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支持、配合完成各項工作。甲方在施工質(zhì)量等方面給予相應的指導，并進隨時行監(jiān)督檢查。如果乙方在施工中不按國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和施工規(guī)范的要求施工，造成的質(zhì)量、安全事故、返工浪費等，按照情節(jié)輕重，由乙方賠償部分或全部經(jīng)濟損失。

乙方按照設計圖紙進行爆破施工并達到設計標高、超挖或欠挖控制在100mm以內(nèi);

乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求，石塊直徑不大于300mm。

(二)、安全管理及責任：

1、乙方在進入施工現(xiàn)場以前，要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產(chǎn)，嚴格按照相關國家頒發(fā)的爆破安全操作規(guī)程施工，輕傷頻率控制在千分之一以下，杜絕發(fā)生重大傷亡事故。

2、乙方在深坑作業(yè)時，必須要有防護措施。架設安全網(wǎng)、安全帶、安全帽，由乙方自備。

乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全。

本工程質(zhì)量等級：

現(xiàn)場代表：甲方 、乙方 、監(jiān)理方 。

(三)、爆破機械及現(xiàn)場爆破器材的管理：

1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關機具(如鉆孔機具、防爆毯、厚鋼板等)，乙方在開工作業(yè)前，必需對從業(yè)人員進行全面的施工技術教育和技術交底，以及安全技術交底，做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的性能、操作規(guī)程、安全知識、指定專人操作;

2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖施工，聽從現(xiàn)場施工員的指導，測量、放線由甲方負責。施工爆破現(xiàn)場所有從業(yè)人員嚴禁吸煙及用火!

六、雙方責任

(一)、甲方責任：

按合同規(guī)定及時支付各種款項;

乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責;

以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高;

協(xié)助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作;

(二)、乙方責任：

嚴格按照國家相關法律、法規(guī)的有關安全操作規(guī)程施工;

結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案;

負責辦理爆破方案審批手續(xù);

嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規(guī)劃及合同中的質(zhì)量要求;

做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。

采取必要的技術及防護措施，嚴禁產(chǎn)生飛石，確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全。如出現(xiàn)違規(guī)操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，包括工期延誤的損失。

如延誤工期，每超過工期一天，每天支付違約金 元。

每次放炮后，渣石必須及時清運，以免影響后續(xù)爆破施工;如安排不當造成影響后續(xù)爆破施工，由此而造成工期延誤，由乙方負責;

乙方施工人員食宿自理。

七、附件：

本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。

本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地人民法院裁決。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章) ：

法定代表人： 法定代表人：

授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：

年 月 日 年 月 日

【第4篇】土石方建設項目承攬合同詳細

發(fā)包方：________________(以下簡稱甲方)

承包方：________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

一、工程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫：________________元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認;

2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。

2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

________年________月________日________年________月________日

【第5篇】土石方建設項目承攬合同

發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)

承包方:________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:

一、工程概況

1、工程名稱:________________

2、工程地點:________________

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認;

2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。

2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。

注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________

________年________月________日________年________月________日