定做加工合同（15份范本）

【第1篇】加工定做通用版合同

定作方：承攬方：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù)

量名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)

量質(zhì)

量提供日期消耗定額單

價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付 定金 預付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限十

一、 違約責任 十

二、如需提供擔保，另立 合同擔保 書，作為本合同附件十

三、解決 合同糾紛 的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴十

四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

【第2篇】加工定做承攬合同

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向_____機關(guān)申請_____;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

承攬方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

【第3篇】廣告加工定做合同

定做方：____________

承攬方：____________

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期、

二、選用材料

_____________________________________________

三、制作要求

____________________________________

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對_________及包裝物進行質(zhì)量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下____________________。

七、驗收標準、方法和期限：按_________牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_____________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：________。

定做方_______________承攬方_______________

單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______

單位地址：____________單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話/傳真：____________電話/傳真：____________

手機：____________手機：_____________________

開戶銀行：____________開戶銀行：____________

帳號：____________帳號：_____________________

【第4篇】不銹鋼加工定做合同

2023不銹鋼加工定做定作方(甲方)：_____________________

承攬方(乙方)：_____________________

一、委托加工項目

委托加工產(chǎn)品：_____________________

數(shù)量：以甲方下單為準。

單價：_______________

交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

二、委托加工方式

乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準

乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。

四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限

手工藝的確認;

其他質(zhì)量問題的確認;

乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;

乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金;

甲方允許乙方制作誤差率為千分之二;

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

于甲方指定的地點_________交貨。

運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

銷售期限：_______________________。

九、結(jié)算方式

在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開戶銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責任

乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;

乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;

乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;

乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項

企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

________年________月________日________年________月________日

【第5篇】承攬加工定做合同

2023承攬加工定做承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點 運輸方法 運輸價款承擔。

第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時間：_________

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費承擔：

第六條 加工費結(jié)算辦法與時間_________。

第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條 甲方的違約責任

甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條 乙方的違約責任

乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條 聲明及保證

(一)甲方：

甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條 通知

根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

各方通訊地址如下：_________。

一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條 爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條 解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應影響本合同的解釋。

第十六條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

地址：_________ 地址：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

【第6篇】廣告撲克加工定做合同書

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質(zhì)量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標準、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真：電話/傳真：

手 機：手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號：帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限：年月日至 年月日

【第7篇】加工合同：定做合同

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第二條 承攬人提供的材料

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 定作物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。

第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預付材料款（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十三條 報酬及材料費的結(jié)算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十七條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑒（公）證意見： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜住所： ｜住所： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜電話： ｜電話： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜開戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑒（公）證機關(guān)（章） ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜賬號： ｜賬號： ｜經(jīng)辦人： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

【第8篇】2021年最新加工定做合同標準范本

定作人(甲方)：________________________

承攬人(乙方)：________________________

項目名稱：_______________________________________________

工程地點：_______________________________________________

合同編號：_______________________________________________

說明

1、本合同根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》、《中華人民共和國 產(chǎn)品質(zhì)量法 》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律 法規(guī) ，并參考________限責任公司 定作合同 示范文本相關(guān)內(nèi)容制定，本合同文本為工____程建設(shè)有限公司定作合同的示范文本。

2、簽訂本合同前，出賣人應當仔細閱讀合同條款，應當特別仔細閱讀其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內(nèi)容。

3、本合同文本【_】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容，雙方當事人應當協(xié)商確定?！綺】中選擇內(nèi)容，以劃_√_方式選定對于實際情況未發(fā)生或雙方當事人不做約定時，應當在空格部位打_×_，以示刪除。

4、簽訂本合同，應保持合同頁面完整、無缺頁錯頁、合同條款字跡清晰完整對合同條款的一切書面手寫修改部分，均須加蓋當事人雙方合同專用章方為有效當事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。

定作人(甲方)：_____

承攬人(乙方)：_______________________________________

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同，雙方共同遵守。

1.定作物的基本情況

1.1乙方供應貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等基本情況詳見《合同附表》。

2.定作物的加工要求及質(zhì)量標準

2.1乙方應完全利用自己的機器設(shè)備根據(jù)甲方具體要求設(shè)計生產(chǎn)標的物，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。

2.2乙方加工后的產(chǎn)品質(zhì)量應達到國家、行業(yè)、及工程所在地政府相關(guān)標準提供產(chǎn)品的規(guī)格、尺寸、樣式、顏色等均應須符合設(shè)計要求提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、標識等須符合甲方加工訂貨的技術(shù)要求。

2.2.1其他標準：__________________________________________________________。

2.3乙方提供產(chǎn)品如需設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位、甲方確認的，必須經(jīng)甲方確認后方可制作加工。

2.4甲方有權(quán)隨時到乙方工廠檢驗標的物加工情況及質(zhì)量，乙方應予配合。

3.原材料的來源及質(zhì)量

3.1用乙方原材料完成工作的，乙方應使用_______(具體規(guī)格)材料或甲方具體要求的原材料，并隨時接受甲方檢驗，乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

3.2用甲方原材料完成工作的，甲方按合同規(guī)定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即書面通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

4.檢驗及驗收辦法

4.1乙方提供產(chǎn)品前，須經(jīng)甲方有關(guān)人員檢測，檢測確認后方可進場。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質(zhì)量的認可如有異議，甲方有權(quán)退回貨物，并向乙方提出索賠。

4.2乙方加工物資進場時，應提供本批次貨物的檢測證明、復式報告、合格證等相關(guān)資料。

4.3交付產(chǎn)品時，甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認的圖紙及甲方的技術(shù)要求對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等進行檢驗，如在上述交貨過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損，甲方有權(quán)拒收或退回貨物，乙方承擔因此給甲方造成甲方的一切損失。

4.4產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)被確定為不合格的，乙方應當負責將該等貨物拆卸、裝并運離甲方場地，否則，甲方有權(quán)自行處置不合格貨物，因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的 留置權(quán) 。

5.交付貨物方式、地點、時間

5.1交付方式：本合同貨物交付地點為本合同約定的工程所在地，甲方另行指定其他地點的，以甲方指定的地點為準，乙方必須根據(jù)甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全，甲方有權(quán)拒收貨物，乙方承擔 違約責任 。

5.2貨物運至(交貨地點)______________________________。

5.3貨物運至工程名稱________________________________。

5.4交貨時間：________年___月___日。

5.5具體進貨時間以甲方提前_3天電話通知為準。

6.運輸方法及運雜費承擔：乙方負責運輸并承擔運費。

7.付款

7.1 合同生效 后乙方按甲方要求開始生產(chǎn)定作物，雙方以現(xiàn)場實際交貨數(shù)量為準(截止至當月__日)，每月__日至__日進行對帳，乙方出具當月收料明細單。

7.2付款方式：(1)預付款為合同總價的__%(不得高于30%)(2)乙方負責把貨物運輸至施工現(xiàn)場或甲方指定地點經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付貨款總價的__%(3)待工程竣工、驗收結(jié)束后，甲方再向乙方支付貨款總價的__%(4)余款__%_作為質(zhì)保金，質(zhì)保期__年，從工程竣工、驗收合格后計算，質(zhì)保期滿后無息返還質(zhì)保金。

7.2.1其他付款方式：_______________________________________________________。

7.3合同價款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費用、包裝費用、運輸和保險費用、搬運費用、安裝調(diào)試及售后服務所需的費用(包括在途費用)等。甲、乙雙方確認，合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費用，除此之外，甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費用。

7.4甲方有權(quán)自合同價款(包括質(zhì)保金)中直接扣除乙方依據(jù)本合同的約定應當賠償甲方的損失或應當支付的 違約金 ，但應當對扣除情況作出書面說明并送達乙方。

7.5若甲方向乙方支付預付款，因乙方原因造成 合同解除 的,乙方應向甲方雙倍返還預付款。

7.6乙方應于甲方支付合同價款的同時，向甲方開具等額有效之發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付合同價款。

8.包裝方式及要求

8.1定作物的包裝由乙方負責，貨物包裝應能保證貨物質(zhì)量完好，并確保該包裝適合長途運輸，符合防水、防潮、防震、防撞等運輸要求。

8.2乙方所提供的定作物有可能產(chǎn)生有毒有害廢棄物，乙方在貨物生產(chǎn)、運輸、卸車等環(huán)節(jié)須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。

8.3乙方必須根據(jù)甲方的要求，分批對廢棄物和包裝物及時進行回收，全力配合甲方做好此方面工作。

8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的，乙方構(gòu)成違約，承擔違約責任，甲方有權(quán)拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內(nèi)更換成符合約定的貨物。

9.定作物的安裝

9.1乙方負責定作物及配件的安裝及指導工作，施工期間，乙方派技術(shù)人員駐現(xiàn)場提供_24_小時服務，及時解決定作物出現(xiàn)的問題。

9.2乙方派駐現(xiàn)場的技術(shù)人員應服從甲方的統(tǒng)一管理調(diào)度，并遵守甲方的規(guī)章制度。如該等人員造成或遭到任何損失，乙方應自行承擔全部責任，且賠償甲方因此遭受的全部損失

10.定作物使用過程中必備品、配件、工具、設(shè)備的數(shù)量及提供辦法

10.1乙方應保證所供定作物使用過程中相關(guān)的配件、工具、設(shè)備等，能達到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設(shè)備、配件等均為無償提供，乙方提供的必備設(shè)備、附件等見附表_________。

10.2乙方必須按照甲方的要求，向甲方供應相應的使用設(shè)備、配件等保證甲方的正常生產(chǎn)。乙方不能及時供應給甲方的，乙方承擔違約責任。

10.3乙方應當按照下列標準提供售后服務：乙方提供7*24小時(含節(jié)假日)的售后服務，乙方指定_______為售后服務聯(lián)系人，聯(lián)系方式為____________。乙方應當于收到甲方維修通知之時起24個小時之內(nèi)到達甲方指定的維修現(xiàn)場，并應當于到達維修現(xiàn)場之時起24個小時之內(nèi)完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的，應當向甲方提供免費的備用貨物或者與甲方協(xié)商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯(lián)系方式聯(lián)系到乙方聯(lián)系人或者乙方的，視為乙方對本條的違反并承擔違約責任。

11.違約責任

11.1乙方提供的物資質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨清單等不符合合同約定或甲方要求的，甲方有權(quán)拒收并拒付合同價款。乙方應盡快采取補救措施，在_2_天之內(nèi)更換成符合合同約定或甲方要求的產(chǎn)品，未能在甲方要求時間內(nèi)到貨，每延誤一天，乙方向甲方支付合同價款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補甲方損失，則甲方有權(quán)向乙方追償。

11.2乙方提供的物資，在甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等誤差，造成甲方無法正常施工，乙方應在接到甲方通知后12小時內(nèi)到甲方現(xiàn)場給予及時修改和調(diào)整，同時向甲方支付合同價款總額的10%作為違約金，若違約金不足以彌補甲方損失，則甲方有權(quán)向乙方追償。。

11.3甲方應當嚴格履行合同的付款義務，在甲方資金不暢不能及時付款的，乙方同意給予甲方十個月的寬展期，甲方未按本合同的約定支付合同價款，構(gòu)成違約的，支付違約金的數(shù)額累計不能超過未付合同價款數(shù)額的百分之二。

11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權(quán)，保證任何第三方不對此主張任何權(quán)利，且保證貨物是任何第三方不能依有關(guān) 知識產(chǎn)權(quán) 的規(guī)定主張任何權(quán)利的貨物。

11.5甲方在簽訂合同的同時已將本單位《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》通知書遞交給乙方，乙方表示已讀解，并主動承諾：有責任、有義務按照甲方《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》來約束，規(guī)范自己在 合同履行 過程中的行為。

11.6未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方單方面 解除合同 或者擅自 轉(zhuǎn)讓合同 權(quán)利及義務的，應向甲方支付貨物結(jié)算價款總額10%的違約金，并賠償因此給甲方造成的全部損失。

11.7屬甲方自提的貨物，如甲方未按規(guī)定時間提貨，乙方應當妥善保管。

11.8乙方承擔因違反本合同約定給甲方造成的一切損失，包括但不限于第三方向甲方主張的違約責任、甲方向第三方承擔的賠償責任、甲方需要額外支付的人工費。

12.不可抗力

12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責任。

12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發(fā)生的、受影響一方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況。此等事件包括但不限于水災、火災、旱災、臺風、地震及其它自然災害、罷工、騷動、暴亂及戰(zhàn)爭(不論宣戰(zhàn)與否)。

12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時，應及時向?qū)Ψ酵ㄖ摬豢煽沽筒荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑诓荒苈男械氖掠上掌餩7_日內(nèi)提供有關(guān)證明機關(guān)的證明文件，并由此可部分或全部免予承擔責任。發(fā)生不可抗力或受到政府行為影響的一方應于不能履行的事由消除之日起15日內(nèi)繼續(xù)履行本合同約定的義務，除非雙方認為繼續(xù)履行已無實際意義，并就此達成書面的變更協(xié)議或解除本合同的協(xié)議。

13.合同通知送達和變更、解除條款

13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料，均以本合同所列明的地址、傳真送達。任何一方如果遷址或者變更電話，應至遲于發(fā)生該等變化三個工作日前書面通知對方。

13.2直接送達的，對方簽收之日視為送達通過傳真方式送達的，在發(fā)出傳真時視為送達以郵寄方式送達的，掛號寄出或者投郵次日視為送達。

13.3送達：甲方地址及郵編：____________________________，接收人：________，聯(lián)系電話：_________。乙方地址及郵編：________________________________，接收人：________，聯(lián)系電話：____________。

13.4乙方有下列情形之一時，甲方有權(quán)隨時不承擔任何責任的單方解除本合同：

13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的

13.4.2乙方交付的定作物的質(zhì)量不符合本合同約定的

13.4.3未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方擅自將本合同項下的權(quán)利或義務部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方的。

13.5任何一方依據(jù)本合同約定單方解除本合同的，并不影響該方依據(jù)本合同的相關(guān)約定要求對方承擔違約責任。

14.合同生效及其他

14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內(nèi)的合同、補充合同、合同附件、確認書、結(jié)算書、往來函等任何與本合同相關(guān)的文件必須加蓋甲方公章并持 授權(quán)委托書 (需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。

14.2任何無書面授權(quán)委托書(須加蓋單位公章)的個人簽訂的任何與本合同有關(guān)的文件，非甲方的意思表示，對甲方不產(chǎn)生任何法律約束力，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟及法律問題與甲方無關(guān)，相關(guān)責任由乙方自負，乙方無權(quán)就此向甲方主張任何權(quán)利。

14.3本合同簽訂地點：_____。

14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份，乙方持__份，甲方持___份，具有同等法律效力。

14.5對本合同未盡事宜的進一步約定及對本合同條款的任何修改，均須由甲、乙雙方協(xié)商一致并簽署書面補充協(xié)議方為有效。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

14.6合同履行過程中甲乙雙方簽訂的一切技術(shù)要求、安全協(xié)議書、現(xiàn)場管理規(guī)定等均作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

15.糾紛解決方式

15.1甲乙雙方在合同履行中如發(fā)生糾紛，應當及時友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向合同簽訂地有 管轄權(quán) 的人民法院起訴。本合同關(guān)于 管轄 的約定不因 合同無效 、撤銷及解除或本合同權(quán)利義務的轉(zhuǎn)讓而改變。

16.補充條款

16.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方均同意對本合同如下條款不予執(zhí)行：

__________________________________________________________________________________。

16.2經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方均同意對本合同補充如下內(nèi)容：

__________________________________________________________________________________。

(以下無正文)

甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托 代理 人： 委托代理人：

單位住所： ________________單位住所：________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

簽訂日期：___年___月___日 簽訂日期：___年__月__日

【第9篇】定做加工承攬合同詳細

承攬方(甲方):_________________

定作方(乙方):_________________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱

型號:_________________

規(guī)格:_________________

質(zhì)量要求:_________________

計量單位:_________________

數(shù)量:_________________

加工費:_________________

單位:_________________

總價:_________________

第二條

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間:_________________

檢驗時間地點:_________________

檢驗標準與方法:_________________

包裝標準:_________________

包裝費承擔:_________________

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間:_________________

交付地點:_________________

運輸方法:_________________

運輸價款承擔:_________________

第四條

乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

型號:_________________

規(guī)格:_________________

質(zhì)量要求:_________________

計量單位:_________________

數(shù)量:_________________

單價:_________________

總價:_________________

圖紙、技術(shù)資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間:_________________

交付地點:_________________

交付數(shù)量:_________________

包裝要求:_________________

檢驗方法:_________________

運輸方法和運費承擔:_________________

第六條

加工費結(jié)算辦法與時間

第七條

乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

地址:_________________ 地址:_________________

_________年_________月_________日 _________年_________月_________日

簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________

【第10篇】加工定做服務合同

2023加工定做服務定做方：____________________________________________。

承攬方：____________________________________________。

簽定日期：________年________月________日。

交(提)貨期限________年________月________日。

一、品名或項目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

品名或項目規(guī)格用料數(shù)量金額(元)

合計

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________。

三、技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_________________________________________。

四、包裝要求及費用負擔：______________________________________________

____________________________________________________________________。

五、交(提)貨方式及地點和費用承擔：____________________________________

________________________________________________________________。

六、交付訂金預付款數(shù)額及時間：________________________________________。

七、結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

__________________________________________________________。

八、違約責任：____________________________________________________________

________________________________________________________。

九、雙方協(xié)商的其它條款：________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________。

十、本合同的有效期限：自________年______月________日

__________________________________________________________________________________________________________

______________________至________年______月________日。

定做方：______________________________承攬方：_________________

單位名稱：__________________________單位名稱：_________________

單位地址：__________單位地址：_________________

聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：_________________

【第11篇】個人家具定做加工合同

2023個人家具定做加工甲方：

乙方：

因甲方需要，向乙方定做一批家具。經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂如下合同條款:

1、總貨款： (含稅金)，具體產(chǎn)品，材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳見附表。

2、交貨時間： 年 月 日。

3、技術(shù)標準:質(zhì)量按國家標準 執(zhí)行。

4、驗收方式：乙方按合同標準、標示生產(chǎn)檢驗出廠，安裝完畢后由甲方現(xiàn)場驗收。

5、結(jié)算方式：合同簽訂后甲方支付總貨款的 %

作為定金，即 元，甲方部分家具定做完畢后，甲方到制作現(xiàn)場初檢合格后付總貨款的 %，即 元，所有的家具制作完后，在出廠送貨安裝時貨到現(xiàn)場由甲方付總貨款的 %，即 元，剩余的 ，即 元安裝完后由乙方驗收合格后付清，結(jié)算時由乙方提供銀行卡號進行轉(zhuǎn)賬。

6、交貨方式：免費安裝及運輸。

7、違約責任：因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的，乙方每日按總貨款的%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的，每日按未付款的%向甲方交納違約金，乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。

8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的約定的質(zhì)量標準，乙方有權(quán)解除合同。

9、甲方提供的家具保修期為壹年，在保修期內(nèi)，甲方為乙方免費提供維修，如維修無法達到使用標準，乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應承擔責任，但由于乙方的損害行為或使用不當除外。

10、未盡事宜雙方協(xié)商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。

11、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

12、本合同自雙方簽字后生效。

甲方：

地址：

經(jīng)辦人： (簽字)

電話：

簽訂日期：

乙方：

地址：

經(jīng)辦人： (簽字)

電話：

簽訂日期：

【第12篇】加工合同：定做合同范本

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第二條 承攬人提供的材料

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 定作物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。

第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預付材料款（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十三條 報酬及材料費的結(jié)算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十七條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑒（公）證意見： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜住所： ｜住所： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜電話： ｜電話： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜開戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑒（公）證機關(guān)（章） ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜賬號： ｜賬號： ｜經(jīng)辦人： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

【第13篇】廣告撲克加工定做合同協(xié)議書

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質(zhì)量認定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗收標準、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_________________________________________________。

十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任：由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機： 手 機：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

【第14篇】家具定做加工合同樣書

甲方：_______________

乙方：_______________

因甲方需要，向乙方定做一批家具。經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂如下合同條款：

1、總貨款：___________________(含稅金)，具體產(chǎn)品，材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳見附表。

2、交貨時間：___________年_______月_______日。

3、技術(shù)標準：質(zhì)量按國家標準qb/t1952.123執(zhí)行。

4、驗收方式：乙方按合同標準、標示生產(chǎn)檢驗出廠，安裝完畢后由甲方現(xiàn)場驗收。

5、結(jié)算方式：合同簽訂后甲方支付總貨款的%

作為定金，即_______元，甲方部分家具定做完畢后，甲方到制作現(xiàn)場初檢合格后付總貨款的%，即_______元，所有的家具制作完后，在出廠送貨安裝時貨到現(xiàn)場由甲方付總貨款的%，即_______元，剩余的，即_______元安裝完后由乙方驗收合格后付清，結(jié)算時由乙方提供銀行卡號進行轉(zhuǎn)賬。

6、交貨方式：安裝及運輸。

7、違約責任：因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的，乙方每日按總貨款的.5%向甲方交納違約金乙方未按合同條款延遲付款的，每日按未付款的.5%向甲方交納違約金，乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。

8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的約定的質(zhì)量標準，乙方有權(quán)解除合同。

9、甲方提供的家具保修期為壹年，在保修期內(nèi)，甲方為乙方提供維修，如維修無法達到使用標準，乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應承擔責任，但由于乙方的損害行為或使用不當除外。

1、未盡事宜雙方協(xié)商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。

11、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

12、本合同自雙方簽字后生效。

甲方：_______________

地址：_______________

經(jīng)辦人：_____________

電話：_______________

簽訂日期：___________

乙方：_______________

地址：_______________

經(jīng)辦人：_____________

電話：_______________

簽訂日期：__________

【第15篇】服裝定做加工合同書

甲方：

乙方：

甲方承攬的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關(guān)權(quán)利義務規(guī)定如下，并予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：

二、加工件數(shù)：，交貨日期。

三、加工費單價(含稅)：元件，合計金額元。

四、加工標準及質(zhì)量

1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。

2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從，并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。

3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質(zhì)量應符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。

五、付款方式

1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。

五、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求，甲方有權(quán)終止本合同。

2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。

六、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。

并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。

甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據(jù)確定。

七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。

八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

簽字后立即生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日