貼牌加工承攬合同（3份范本）

【第1篇】貼牌加工承攬合同范本

定做方：

地址：

電話：

法定代表人：

承攬方：

地址：

電話：____________

法定代表人：

定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內(nèi)容

1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質(zhì)量要求

3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

四、訂單確認

4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

6.1 （用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2 （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

九、驗收標準和方法

9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

9.4 定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1 交（提）定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2 交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)（若有）

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

十三、保密條款

13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。

13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

13.9 上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。

13.10 應非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4 逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定做方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行:

帳號：

法定地址：

電 話：

________年_____月_____日

承攬方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

法定地址：

電 話：

________年_____月_____日

【第2篇】貼牌加工承攬合作合同

2023貼牌加工承攬合作定作方(甲方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

承攬方(乙方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內(nèi)容

本合同規(guī)范由定作方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定作方之一切相關(guān)法律行為。

原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定作方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。

二、加工成品

定作方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質(zhì)量要求

按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定作方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

四、訂單確認

定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

承攬方收到定作方訂單后在 個工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下 天內(nèi)交貨。大宗訂單(指單品訂購數(shù)量 套以上)，特殊產(chǎn)品(指非承攬方正常產(chǎn)品，正常產(chǎn)品指定作方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

定作方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

定作方傳真給承攬方訂單并經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

定作方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起 天內(nèi)，定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款，余下 %在定作方驗收貨物后 天內(nèi)付清給承攬方。

產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定作方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

用承攬方原材料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重做、修理、減少價款或退貨。

七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

若由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定作方，定作方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

九、驗收標準和方法

按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

每批產(chǎn)品，定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如有不符合樣品的產(chǎn)品，定作方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

當事人雙方對委托的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)

加工貿(mào)易手冊由定作方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導致定作方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

十三、保密條款

承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。

承攬方未經(jīng)定作方書面同意，不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

未經(jīng)定作方事先書面同意，承攬方不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

定作方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

雙方同意定作方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。

承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。

上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定作方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者在為第三方加工產(chǎn)品時使用。

承攬方應當非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定作方。

承攬方和其合法繼承者(如果有)，同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

在生產(chǎn)訂單的過程中定作方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應為定作方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有員工遵守上述的合同條款。

定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %～ %)或酬金總額的 %( %～ %)的違約金。

異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定作方的所有損失，并加付合同標的額的 %的違約金。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起 小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的 日內(nèi)仍然無法交付貨物，定作方有權(quán)解除合同，承攬方所收定作方款項應如數(shù)退還，如 日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起，每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生的糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交 方所在地的人民法院解決。

本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 份，提交 (如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

【第3篇】貼牌加工承攬合同

2023貼牌加工承攬定做方：

地址：

電話：

法定代表人：

承攬方：

地址：

電話：____________

法定代表人：

定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內(nèi)容

本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質(zhì)量要求

按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

四、訂單確認

定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

(用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

定做方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

九、驗收標準和方法

按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

十三、保密條款

承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。

承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。

應非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定做方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行:

帳號：

法定地址：

電 話：

________年_____月_____日

承攬方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

法定地址：

電 話：

________年_____月_____日