歡迎光臨管理系經(jīng)營范圍網(wǎng)
當前位置:酷貓寫作 > 合同范本 > 合同范本

原材料加工合同(10份范本)

發(fā)布時間:2024-11-12 查看人數(shù):43

【導語】原材料加工合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了10篇優(yōu)質(zhì)的原材料合同范本范文,都是標準的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是10篇原材料加工合同范文,希望您能喜歡。

原材料加工合同

【第1篇】原材料承攬加工合同

承攬方(甲方):_________

定作方(乙方):_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

定作物名稱:_________

型號:_________

規(guī)格:_________

質(zhì)量要求:_________

計量單位:_________

數(shù)量:_________

加工費:_________

單位總價:_________

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱:_________

型號:_________

規(guī)格:_________

質(zhì)量要求:_________

計量單位:_________

數(shù)量:_________

單價:_________

總價:_________

圖紙、技:_________

術(shù)資料及:_________

交付時間:_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱:_________

交付時間:_________

交付地點:_________

交付數(shù)量:_________

包裝要求:_________

檢驗方法:_________

運輸方法:_________

運費承擔:

第六條加工費結(jié)算辦法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

地址:_________地址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

【第2篇】電子原材料產(chǎn)品加工合同

2023電子原材料產(chǎn)品加工甲方:___________________________合同編號:___________________

法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________

乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日

身份證號碼:_____________________

甲乙雙方本著互惠互利,共同受益的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,就電子產(chǎn)品委托加工事宜,在互惠互利的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。

第一條 加工產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期

委托加工電子產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨協(xié)議為準。

第二條 加工方式

甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求。

乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。

第三條 雙方義務

甲方每批產(chǎn)品加工應提前____個工作日通知乙方,在正式投產(chǎn)前,雙方須簽訂訂貨協(xié)議。

甲方提供的產(chǎn)品原材料必須為合格材料且有可制造性,原材料包裝要求為________;甲方須提供正常原材料損耗,普通元器件損耗比例____%,_________等貴重器件為零損耗。

甲方必須提供完整準確的產(chǎn)品工藝文件及相關(guān)要求,包括產(chǎn)品的包裝和防護要求以及特殊器件的組裝要求,新產(chǎn)品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產(chǎn)品如有技術(shù)或其它更改,則應及時書面通知乙方,由此所引起的質(zhì)量事故或?qū)е乱曳酵.a(chǎn)、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關(guān)損失。

甲方應根據(jù)包裝要求提供可靠的產(chǎn)品包裝材料,否則乙方只提供臨時普通包裝(或周轉(zhuǎn)箱),甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。

乙方對甲方提供的產(chǎn)品原材料進行數(shù)量核對和來料抽檢,如發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給甲方,甲方須在____小時內(nèi)給予解決,由此造成的生產(chǎn)延期由甲方負責。

乙方必須妥善保管甲方提供的產(chǎn)品原材料,不得人為損壞或丟失,除正常生產(chǎn)損耗和材料本身問題外的材料損失,乙方須按市場價賠償損失材料費用。

乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產(chǎn)工藝,并根據(jù)交貨期安排生產(chǎn)計劃,乙方必須按每批訂貨協(xié)議約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。

乙方在每批產(chǎn)品加工完畢后,除甲方聲明由乙方暫管外,應及時將產(chǎn)品剩余材料退還給甲方,同時提供余料清單。

乙方未經(jīng)同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉(zhuǎn)借給第三方,加工過程必須遵守和保護甲方的技術(shù)秘密,否則甲方有權(quán)要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。

第四條 產(chǎn)品質(zhì)量及驗收

乙方交付產(chǎn)品的焊接質(zhì)量應符合行業(yè)標準________的驗收條件,如甲方有特殊質(zhì)量要求,應隨訂貨協(xié)議提供附件說明。

甲方對每批產(chǎn)品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后____日內(nèi),如在此期限內(nèi)甲方未向乙方發(fā)出書面通知,則視為該批產(chǎn)品驗收合格。

甲方在驗收時如發(fā)現(xiàn)焊接質(zhì)量問題,須保持原狀并及時通知乙方,乙方應在____個工作日內(nèi)予以書面答復,同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規(guī)定期限內(nèi)予以書面答復,視為接受甲方對貨物的提出的異議。

非乙方焊接質(zhì)量問題造成的不合格品,乙方不承擔責任。

第五條 運輸

訂貨協(xié)議額在____元以上的,乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的,乙方不負責再次取料。

訂貨協(xié)議額在____元以下的,甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。

第六條 付款及結(jié)算方式

甲方須在乙方交貨后以支票或轉(zhuǎn)賬方式一次性付清貨款,具體付款期限以訂貨協(xié)議為準。

乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關(guān)發(fā)票。

第七條 違約責任

協(xié)議履行過程中,如一方違約,違約方須向守約方每日支付違約部分總金額____%的違約金,造成守約方損失的,違約方須對守約方進行賠償。

第八條 陳述和保證

甲方向乙方陳述和保證如下:

(1)其有權(quán)進行本協(xié)議規(guī)定的交易,并已采取所有必要的公司行為授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議;

(2)本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務。

乙方向甲方陳述和保證如下:

(1)其有權(quán)進行本協(xié)議規(guī)定的交易,并已采取所有必要的公司行為授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議;

(2)本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務。

第九條 保密

一方對因電子產(chǎn)品委托加工而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務,不得向有關(guān)其他第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。

第十條 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議,應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內(nèi),將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起____日內(nèi),向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第十一條 爭議的解決

本協(xié)議書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。

本協(xié)議各方當事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十二條 附則

本協(xié)議書如有未盡事宜,由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

本協(xié)議自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字蓋章之日起生效。

本協(xié)議—式_____份,各方當事人各執(zhí)_____份,具有相同法律效力。

甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________

授權(quán)代理人:(簽字)______________ 授權(quán)代理人:(簽字)______________

住址:____________________________ 住址:____________________________

郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________

聯(lián)系電話:________________________ 聯(lián)系電話:________________________

傳真:____________________________ 傳真:____________________________

日期:____________________________ 日期:____________________________

電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________

開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________

賬號:____________________________ 賬號:____________________________

【第3篇】原材料加工承攬合同書

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

【第4篇】委托承攬原材料加工合同

2023委托承攬原材料加工承攬方:________________

地址:________________

電話:________________

定作方:________________

地址:________________

電話:________________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條轉(zhuǎn)包

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(________)項處理:

1、向________機關(guān)申請________;

2、向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:________________

代表人:________________

________年________月________日

承攬方:________________

代表人:________________

________年________月________日

【第5篇】原材料加工成品承攬合同

承攬方(甲方):_________________

定作方(乙方):_________________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

定作物名稱:_________________

型號:_________________

規(guī)格:_________________

質(zhì)量要求:_________________

計量單位:_________________

數(shù)量:_________________

加工費:_________________

單位總價:_________________

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱:_________________

型號:_________________

規(guī)格:_________________

質(zhì)量要求:_________________

計量單位:_________________

數(shù)量:_________________

單價:_________________

總價:_________________

圖紙、技:_________________

術(shù)資料及:_________________

交付時間:_________________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱:_________________

交付時間:_________________

交付地點:_________________

交付數(shù)量:_________________

包裝要求:_________________

檢驗方法:_________________

運輸方法:_________________

運費承擔:________________

第六條加工費結(jié)算辦法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_________________定作方(蓋章):_________________

法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________

地址:_________________地址:_________________

________年________月________日________年________月________日

簽訂地點:_________________簽訂地點:_________________

【第6篇】服裝來原材料料加工委托合同

2023服裝來原材料料加工委托甲方:____________

乙方:____________

經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[______]系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:

第一條加工產(chǎn)品范疇

1、產(chǎn)品品名:____________

2、產(chǎn)品規(guī)格為:_________

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

第二條委托加工訂單

1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。

2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。

3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。

第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。

2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附“______”商標使用授權(quán)書。

3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題,經(jīng)由雙方確認或國家檢驗檢測機構(gòu)簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品(需雙方清點數(shù)量)的責任外,乙方還應按該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品總值的30%以實物形式(加工產(chǎn)品)補償給甲方;

4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:

(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;

(2)在甲方有要求時,乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;

(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責調(diào)換;

(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔責任。

5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。

6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。

第四條原輔料及包裝材料供應

1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。

3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

第五條產(chǎn)品交付與驗收

1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。

2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。

3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。

4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。

5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標準,成品有破損現(xiàn)象等)時,可向乙方提出異議,并有權(quán)通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;

6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:______月訂貨量______萬箱以內(nèi)的,第天不低于______萬箱,月訂貨量______萬箱的,每天不低于______萬箱,______萬箱以上的,每天______萬箱。

委托方____________加工方____________

代表人簽字:_____代表人簽字:______

____年__月__日

【第7篇】成型鋼筋原材料加工合同

2023成型鋼筋原材料加工合同編號:第號

甲方:

乙方:公司

為了明確雙方之間的權(quán)利與義務,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致,就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協(xié)議如下,以示信守。

一、委托事項

甲方委托乙方承擔(工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作,乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。

二、合同工期

本合同工期自年月日起至年月日止。合同工期提前或順延的,由甲乙雙方另行協(xié)商確定。

三、甲方的權(quán)利與義務

(一)甲方的權(quán)利

1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導乙方生產(chǎn),有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進行抽檢。

3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。

(二)甲方的義務

1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

2、合同生效后3日內(nèi),甲方應以書面的形式向乙方進行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況,各軸線位置,計劃施工進度,以及成型鋼筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。

3、按照雙方約定,由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組,負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。

4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。

5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。

6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款,不得拖欠。

7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件,明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時應及時通知乙方,否則應承擔由此產(chǎn)生的法律責任。

8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議,甲方應當在12小時內(nèi)予以書面澄清或解答。

9、需要乙方現(xiàn)場加工時,甲方應提供滿足加工需求的加工場地,并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時,水、電費由甲方承擔,鋼筋加工制作設備以及場地內(nèi)其余設施由乙方自行解決。

四、乙方的權(quán)利與義務

(一)乙方的權(quán)利

1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。

2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。

3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。

(二)乙方的義務

1、本合同生效后,乙方應積極準備生產(chǎn),確保甲方工程項目施工進度。

2、鋼筋原材料經(jīng)驗收合格后,乙方方可進行加工。

3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后,應認真校對,如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標注無法正確識別時應及時與甲方聯(lián)系。

4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。

5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。

6、接受甲方的監(jiān)督、指導,協(xié)助甲方工作人員進行產(chǎn)品抽檢工作。

7、嚴格按照工藝標準進行操作,合理套材降低損耗。

8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工,不得調(diào)換使用其他材料。

9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作,并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。

五、鋼筋原材料供應

1、甲方提供的鋼筋原材料應當符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》()及《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》()規(guī)定的標準。

2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作,并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后,甲方將鋼筋原材料交付乙方,甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)???、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。

3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負責,對原材料存在的質(zhì)量缺陷,應及時協(xié)調(diào)材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料,并不免除甲方承擔的質(zhì)量責任。

4、乙方有權(quán)對甲方供應的鋼筋原材料質(zhì)量進行重新檢驗,檢驗費用計入合同價款。

六、設計變更

1、如遇工程設計變更,甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工,合同工期相應順延。

2、工程設計變更后,甲方應重新向乙方進行技術(shù)交底,并協(xié)商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單,補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。

3、發(fā)生設計變更的,乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。

七、產(chǎn)品質(zhì)量要求

1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50204-20xx)的規(guī)定。

2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求。

八、安全與文明施工

1、乙方在履約過程中,應做好安全教育、安全防護及文明施工,保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故,應積極采取有效措施防止損失擴大,因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。

2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足,有權(quán)要求乙方限期改正。

3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志,確保安全。

九、運輸及檢驗

1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。

2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后,以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。

3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權(quán)文件,否則,乙方有權(quán)拒絕交貨。

4、甲方提貨的,甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后,甲方應填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后,發(fā)生毀損、滅失的風險由甲方承擔。

5、采用乙方送貨的,甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后,甲方應當場驗收,驗收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。

6、甲方未經(jīng)驗收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的,視為成型鋼筋產(chǎn)品驗收合格。

7、成型鋼筋驗收不合格的,乙方應及時予以修理、更換、重做,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

十、合同價款

合同總價款預計為人民幣萬元,以實際結(jié)算金額為準。

(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按%計取,螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣

元/噸。價款計算公式為:結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。

(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按%計取,線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣

元/噸。價款計算公式為:結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量*(1+損耗系數(shù))*加工結(jié)算單價。

(3)本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用,不含直螺紋接頭加工、套筒費用。

(4)鋼筋機械連接頭元/個(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒,并戴好保護帽),按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。

(5)采用乙方送貨的,乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據(jù)實結(jié)算,計入合同總價款。

合同總價款為上述各項金額之和。

十一、結(jié)算與支付

1、成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后,乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單,甲方應在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以傳真形式對結(jié)算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議,視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認。

2、合同價款按月結(jié)算,甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)

或:甲方于本合同簽訂后3日內(nèi)支付合同總價款的%,即人民幣元,其余價款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后日內(nèi)支付。(預付款方式)

3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款,付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。

十二、節(jié)余鋼筋的處理

1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后,甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算:鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量*(1+損耗系數(shù))。

2、節(jié)余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸,甲方支付裝卸、運輸費用。

3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款,節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。

十三、合同變更與解除

1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以對本合同進行修改或補充,但須另行簽署書面協(xié)議。

2、合同部分條款的修改或失效,不影響其他條款的有效性。

3、發(fā)生下列情形之一的,可以解除本合同:

(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;

(2)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;

(3)在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務,另一方有權(quán)解除合同;

(4)一方遲延履行合同義務,經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,另一方有權(quán)解除合同;

(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的,另一方有權(quán)解除合同;

(6)法律規(guī)定的其他情形。

十四、違約責任

(一)甲方責任

1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。

2、甲方應按合同約定及時向乙方付款,每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品,應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用,每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同,除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外,應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。

(二)乙方責任

1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應及時予以修理、更換、重做,并承擔由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。

2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作,每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。。

3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品,如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失,應承擔由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。

十五、爭議解決方式

本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛,雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意向人民法院提起訴訟。

十六、其它:

1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時,受不可抗力影響的一方應應立即通知對方,并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后,受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。

2、本合同未盡事宜,按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。

4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效,至甲乙雙方權(quán)利義務履行完畢時終止。

附件1:甲乙雙方授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)系方式。

附件2:鋼筋加工配送服務工作流程。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

簽署日期:年月日

【第8篇】原材料加工承攬合同詳細

承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________

定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________

定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:

第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)

第五條價款或酬金:

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法:

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點:

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________

第十一條其他:

1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任:

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任:

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理:

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,_____,也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方(蓋章):_________________承攬方(蓋章):_________________

代表人(簽字):_________________代表人(簽字):_________________

地址:_________________地址:_________________

電話:_________________電話:_________________

開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________

帳號:_________________帳號:________________

________年________月________日________年________月________日

【第9篇】原材料委托加工合同

委托方:___________(以下簡稱甲方)

被委托方:_________(以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

第一條 代加工內(nèi)容

甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。

第二條 甲方責任

1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。

2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件

3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。

4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。

2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件

3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。

4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。

5.甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。

6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。

甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。

第三條 乙方責任

1.嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。

2.甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。

3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。

4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。

5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。

6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。

7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標準按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四條 付款方式及交貨地點

甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。

第五條 驗收標準

雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。

第六條 違約責任

1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。

2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。

3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。

第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。

第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。

第九條 本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。

第十條 其他未盡事宜另行訂立。

甲方:____________ 乙方:____________

代表人:__________ 代表人:__________

日期:____________ 日期:____________

【第10篇】原材料委托加工合約

委托方:___________(以下簡稱甲方)

被委托方:_________(以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

第一條代加工內(nèi)容

甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。

第二條甲方責任

按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。

向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件

向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。

負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。

向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件

向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。

負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。

甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。

甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。

甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。

第三條乙方責任

嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。

甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。

負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。

嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。

不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。

嚴守甲方的商業(yè)秘密。

對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標準按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四條付款方式及交貨地點

甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。

第五條驗收標準

雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。

第六條違約責任

因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權(quán)扣除甲方訂金。

如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,一經(jīng)查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。

凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權(quán)終止本合同。

因甲方提供的商標及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。

第七條

合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。

第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。

第九條本合同正本一式二份,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。

第十條其他未盡事宜另行訂立。

甲方:____________乙方:____________

代表人:__________代表人:__________

日期:____________日期:____________

原材料加工合同(10份范本)

2023委托承攬原材料加工承攬方:________________地址:________________電話:________________定作方:________________地址:________________電話:________________定作方委托承攬…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)原材料信息

  • 原材料供貨合同(13份范本)
  • 原材料供貨合同(13份范本)52人關(guān)注

    2023床上用品原材料供貨合同編號:_____________________甲方(供貨方):_________________乙方(購貨方):_________________簽訂地點:_______________________簽訂時間:__ ...[更多]

  • 原材料加工合同(10份范本)
  • 原材料加工合同(10份范本)43人關(guān)注

    2023委托承攬原材料加工承攬方:________________地址:________________電話:________________定作方:________________地址:________________電話:________________定作 ...[更多]

合同范本熱門信息