資質(zhì)施工合同（3份范本）

【第1篇】施工總承包資質(zhì)合同書

甲方：____________建筑工程公司

乙方：____________

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，雙方本著誠摯合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利的原則，就合作開發(fā)、承攬__________________工程(以下簡(jiǎn)稱：該工程)有關(guān)事宜，特簽訂本合作協(xié)議。

一、合作基礎(chǔ)

甲方是有承建大型市政、工業(yè)與民用建筑、高等級(jí)公路工程等施工能力的綜合性建筑企業(yè)，擁有多個(gè)國家一級(jí)施工總承包資質(zhì)和專業(yè)承包資質(zhì)，具有很好的品牌效應(yīng)和較強(qiáng)的管理水平;乙方有有效的信息、廣泛的社會(huì)資源和一定的施工管理能力;甲、乙雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、互利雙贏。

二、合作方式

乙方負(fù)責(zé)以甲方名義對(duì)該工程從信息跟蹤、前期運(yùn)作、招投標(biāo)到實(shí)施等全過程的施工項(xiàng)目的市場(chǎng)開發(fā)、承攬，以及辦理工程施工相關(guān)手續(xù)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。工程中標(biāo)后，乙方以甲方名義進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理部的籌建和施工項(xiàng)目管理，并以自身作為其權(quán)利義務(wù)的載體，對(duì)雙方合作工程項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營和其他一切活動(dòng)承擔(dān)法律責(zé)任;甲方僅按本協(xié)議的約定對(duì)雙方合作工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控管理。

甲方委派項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)和安全總監(jiān)等共1-4名，對(duì)雙方合作的工程項(xiàng)目的合同、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、安全、工期、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)控，甲方委派人員的薪酬由乙方承擔(dān)，薪酬標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目經(jīng)理11000元/月/人，總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)和安全總監(jiān)等9000元/月/人，其他主要管理人員等7500元/月/人。甲方委派人員的薪酬由甲方按月從乙方工程款中扣取，具體事宜在中標(biāo)后雙方簽訂的工程項(xiàng)目承包合同中明確。雙方合作工程項(xiàng)目的其余配置(包括人力資源和其他一切資源)由乙方按需要自主配置，但必須滿足工程和業(yè)主的需要，所需一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

三、經(jīng)營和管理模式

1、雙方合作工程項(xiàng)目受甲方統(tǒng)一管理，可以采取靈活的經(jīng)營策略和管理模式，但總體管理方式不能與甲方的管理原則相違背，同時(shí)必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、乙方作為獨(dú)立核算實(shí)體，自主經(jīng)營，并對(duì)合作工程項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和經(jīng)營成果承擔(dān)責(zé)任;甲方僅對(duì)合作工程項(xiàng)目的合同、財(cái)務(wù)、工程質(zhì)量、工期進(jìn)度、安全和文明施工等進(jìn)行監(jiān)控和管理。乙方在經(jīng)營中必須遵守甲方的整體經(jīng)營方針和政策，不得損壞甲方的市場(chǎng)形象。

乙方應(yīng)向甲方上交本工程結(jié)算總造價(jià)3.0%的管理費(fèi)(不含稅金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規(guī)費(fèi))，稅金(包括在本項(xiàng)目發(fā)生的企業(yè)所得稅，暫按3.3%考慮)按實(shí)際發(fā)生額由甲方或業(yè)主代收代繳，政府要求交納的各種基金和規(guī)費(fèi)及在本項(xiàng)目所發(fā)生的企業(yè)所得稅均由乙方自行負(fù)擔(dān)。上述管理費(fèi)和稅金由甲方從每筆應(yīng)收工程款中按比例扣取。

3、合作工程項(xiàng)目的資金必須從財(cái)務(wù)走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶，甲方在收取本協(xié)議約定的管理費(fèi)、委派人員的工資、風(fēng)險(xiǎn)抵押金和甲方就合作工程與業(yè)主簽訂的施工合同所交納的一切費(fèi)用(包括對(duì)業(yè)主的履約保證金)及本項(xiàng)目相關(guān)分包合同的價(jià)款后撥付至由甲方內(nèi)部銀行為乙方專設(shè)的項(xiàng)目賬戶。工程款的支付一律采用支票結(jié)算的方式，乙方必須提供有效合法的正式發(fā)票。合作工程資金必須先保證項(xiàng)目施工的需要，即必須在支付完項(xiàng)目材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專業(yè)分包工程款等工程費(fèi)用及所有債務(wù)全部支付完畢后方可另外分配使用，否則甲方在撥款之前有權(quán)決定分配以滿足工程需要。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及工程所在地政府關(guān)于對(duì)農(nóng)民工工資結(jié)算與支付的規(guī)定，不得拖欠民工工資。乙方的一切費(fèi)用支出應(yīng)按甲方財(cái)務(wù)管理的規(guī)定進(jìn)行歸集核算、收集并保管合法的原始憑證，乙方的財(cái)務(wù)工作必須符合甲方財(cái)務(wù)管理制度，甲方定期對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查和過程審計(jì)。如業(yè)主指定分包或政府要求或雙方一致認(rèn)為必須以甲方名義對(duì)外簽訂分包合同的情況，甲方可代簽分包合同并代付其分包工程款，對(duì)此乙方不得有異議并事先向甲方作出承諾。如乙方未經(jīng)甲方賬戶擅自以外部賬戶收款，則由乙方賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失并向甲方支付擅自收取款額30%的違約金。

4、項(xiàng)目中標(biāo)后，乙方為方便其業(yè)務(wù)開展，可刻制一枚項(xiàng)目專用章，但需經(jīng)甲方總經(jīng)理書面同意。該項(xiàng)目專用章由甲方派專人管理，僅限于合作工程項(xiàng)目與本合作工程的業(yè)主及監(jiān)理之間的文件往來使用。乙方可以以自身的名義自行對(duì)外簽訂勞務(wù)分包、工程分包、材料購租、機(jī)械設(shè)備租賃合同，并獨(dú)立承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任，同時(shí)報(bào)甲方合作工程管理部備案;也可以以甲方的名義對(duì)外簽訂上述合同。但乙方不得擅自以北京城建三公司的名義簽訂與本項(xiàng)目無關(guān)的其他協(xié)議或進(jìn)行其他商務(wù)活動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)甲方授權(quán)同意對(duì)外簽訂其任何協(xié)議、合同，此協(xié)議或合同自簽訂之日起為無效，甲方同時(shí)對(duì)乙方每起類似情形罰款100000元，乙方承擔(dān)由此引起的一切損失。業(yè)主招標(biāo)文件規(guī)定或政府要求的必須以甲方名義簽訂對(duì)外分包(含勞務(wù)分包)的合同除外。

乙方同第三方在勞務(wù)費(fèi)、分包工程款、材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)等其它各方面的法律糾紛由乙方自行解決，對(duì)合作工程因經(jīng)濟(jì)和其他糾紛(包括債權(quán)債務(wù)訴訟糾紛)產(chǎn)生的法律后果乙方負(fù)全部責(zé)任，同甲方無任何關(guān)聯(lián)。乙方也不能由此要求甲方提供任何證據(jù)，如發(fā)生訴訟、仲裁案件，甲方將對(duì)乙方按每起處50000元懲罰。如未經(jīng)甲方審批同意私自刻制冠以甲方名稱的任何印章，甲方將對(duì)乙方處以100000元懲罰，如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任和不利后果。

5、為保證本協(xié)議的履行，乙方應(yīng)按每個(gè)單項(xiàng)工程中標(biāo)造價(jià)的1%向甲方交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金，且每個(gè)單項(xiàng)工程應(yīng)交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金不得少于20萬元。此風(fēng)險(xiǎn)抵押金在工程竣工并通過驗(yàn)收達(dá)到合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工資料移交完畢、竣工結(jié)算或結(jié)算審計(jì)業(yè)主已簽認(rèn)、投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理解除備案后，甲方一次性退還乙方。

投標(biāo)保證金、銀行信貸證明及履約擔(dān)保(包括銀行履約保函和開工預(yù)付款保函)由乙方承擔(dān)，當(dāng)業(yè)主要求采用銀行保函形式時(shí)，乙方須向公司繳納保函金額一定比例的現(xiàn)金保證金。履約保證金的退還按業(yè)主招標(biāo)文件規(guī)定辦理，乙方在甲方收到業(yè)主或銀行退還的保證金后一個(gè)月內(nèi)到甲方內(nèi)部銀行辦理退還手續(xù)。

本工程的質(zhì)量保修期以甲方與業(yè)主簽訂的主合同的約定為準(zhǔn)，工程保修款為工程結(jié)算總價(jià)的5%。一般情況下，在工程保修期滿、業(yè)主退款和甲方收到其工程結(jié)算總價(jià)5%的保修款后，甲方退還給乙方工程結(jié)算總價(jià)的4%保修款，留工程結(jié)算總價(jià)1%的保修款作為乙方向甲方交納的工程內(nèi)部質(zhì)量維修基金，此內(nèi)部維修基金保留一年，如果沒有發(fā)生維修事宜，則該維修基金一年期滿14天內(nèi)全額退還給乙方。

6、乙方的項(xiàng)目施工組織不能滿足業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求時(shí)，甲方有權(quán)采取任何措施包括另行組織其它隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工或解除雙方已簽訂的分包合同等措施來保證工程項(xiàng)目的順利實(shí)施，由此所造成的一切損失由乙方自行承擔(dān)。由于為達(dá)到合同履約而增加的投入由乙方自行承擔(dān)。

四、雙方的權(quán)利和義務(wù)：

甲方：

1、根據(jù)承接合作工程項(xiàng)目的需要，在投標(biāo)報(bào)價(jià)、施工組織設(shè)計(jì)、工程預(yù)結(jié)算、技術(shù)方案、施工合同、資料管理、竣工交驗(yàn)等方面給予乙方相應(yīng)的協(xié)助和指導(dǎo)。

2、確定管理原則，制定規(guī)章制度和規(guī)范，對(duì)乙方的合同、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營銷、工程進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全和文明施工等方面進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和管理。

3、監(jiān)督乙方對(duì)甲方企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明文件的使用，若發(fā)現(xiàn)乙方違法違規(guī)使用上述證件，或損害甲方利益時(shí)，甲方有權(quán)隨時(shí)收回證件并有權(quán)解除本協(xié)議。

4、負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂施工合同、業(yè)主指定分包項(xiàng)目的分包合同、指定供料的材料買賣合同及其他相關(guān)合同的審核和用印工作，并監(jiān)督乙方按合同約定的條款進(jìn)行履行。

5、乙方在施工中不能履行甲方與業(yè)主所簽合同或發(fā)生投訴、媒體曝光等損害甲方聲譽(yù)的情形時(shí)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議并將合作工程收回或委托其他隊(duì)伍施工，乙方承擔(dān)由此發(fā)生的所有費(fèi)用并賠償甲方損失。

6、甲方對(duì)乙方所承接工程進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估后，如發(fā)現(xiàn)該工程報(bào)價(jià)低于成本價(jià)，可要求乙方采取措施挽回?fù)p失或終止該工程，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

乙方：

1、負(fù)責(zé)組織對(duì)合作工程全過程的實(shí)質(zhì)性投標(biāo)，協(xié)調(diào)與業(yè)主以及政府相關(guān)管理部門的關(guān)系，為甲方提供有效的投標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)。

2、承擔(dān)投標(biāo)全過程的各種費(fèi)用(包括從前期聯(lián)系項(xiàng)目開銷、資質(zhì)審查、考察現(xiàn)場(chǎng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程中標(biāo)、投標(biāo)答疑、澄清與解釋、中介費(fèi)、咨詢費(fèi)、投標(biāo)手續(xù)費(fèi)、投標(biāo)保證金、合同注冊(cè)備案相關(guān)稅費(fèi)、各種履約擔(dān)保等現(xiàn)金或保函費(fèi)用、以及有關(guān)手續(xù)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)、辦證費(fèi)用、資料費(fèi)等)、保證工程實(shí)施的全部費(fèi)用(包括實(shí)施工程項(xiàng)目全部人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、間接費(fèi)、各種管理費(fèi)、稅金、保險(xiǎn)費(fèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)費(fèi)、甲方對(duì)業(yè)主承諾形成的各種費(fèi)用、招標(biāo)文件及合同要求乙方應(yīng)承擔(dān)的各種費(fèi)用和國家及地方政府規(guī)定應(yīng)繳納的各種稅費(fèi)等)和實(shí)施工程保修的各項(xiàng)費(fèi)用。如工程不中標(biāo)，乙方為此工程所有花費(fèi)由乙方全部自行承擔(dān)，不得向甲方提出任何費(fèi)用補(bǔ)償或索賠要求。任何原因引起的乙方各種保證金、擔(dān)保(現(xiàn)金或保函)等費(fèi)用損失均由乙方自行承擔(dān)。

3、自覺履行本工程項(xiàng)目所簽訂的一切合同或協(xié)議，包括甲方與業(yè)主簽訂的施工合同及其與本項(xiàng)目有關(guān)的材料買賣合同、勞務(wù)合同、機(jī)械租賃合同、專業(yè)分包合同等全部工程合同。

4、乙方對(duì)合作工程項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)負(fù)完全責(zé)任，并保證在合作工程中全面履行甲方對(duì)業(yè)主的一切承諾，服從甲方的指導(dǎo)和監(jiān)督。如乙方不能履行甲方與業(yè)主所簽的建設(shè)工程施工合同，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。

5、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理必須符合當(dāng)?shù)卣凹追浆F(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，按甲方各項(xiàng)要求組織施工，確保所承建的工程項(xiàng)目在質(zhì)量、安全、環(huán)境等方面均達(dá)到業(yè)主和合同及相關(guān)法律、法規(guī)要求。乙方遵守國家及合作工程所在地要求預(yù)防的各類傳染病的規(guī)定，按規(guī)定實(shí)施、承擔(dān)一切由此而造成的費(fèi)用。乙方對(duì)因合作工程發(fā)生的質(zhì)量、安全、環(huán)保等事故負(fù)全部責(zé)任;如需對(duì)第三方進(jìn)行賠償，則負(fù)全部賠償責(zé)任。

6、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和整體分包或肢解分包，嚴(yán)禁非法用工。施工前必須有詳細(xì)施工組織設(shè)計(jì)、安全預(yù)案，并報(bào)甲方技術(shù)管理部、安全管理部審批。京內(nèi)工程施工勞務(wù)隊(duì)伍必須在城建合格勞務(wù)隊(duì)名錄范圍內(nèi)選用，京外工程施工勞務(wù)隊(duì)伍必須符合當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)要求，對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的資質(zhì)、備案等情況進(jìn)行登記管理，并及時(shí)上報(bào)甲方外管部。合作工程項(xiàng)目部及勞務(wù)隊(duì)伍的具體管理事宜，必須按“城建外管發(fā)(20__)65號(hào)”文的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。

7、負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收、編制竣工資料及竣工圖，并承擔(dān)費(fèi)用，甲方給予必要協(xié)助。負(fù)責(zé)組織及編制、洽談工程結(jié)算并承擔(dān)費(fèi)用，工程結(jié)算簽字后及時(shí)將原件遞送甲方經(jīng)營部備案。任何業(yè)主不予結(jié)算的費(fèi)用不得向甲方提出索賠，由乙方自行負(fù)擔(dān)。負(fù)責(zé)協(xié)助甲方對(duì)工程尾款的清欠收款工作。

8、乙方必須嚴(yán)格遵守各級(jí)政府、部門于建設(shè)工程勞務(wù)費(fèi)、農(nóng)民工工資支付的政策、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行甲方及業(yè)主和當(dāng)?shù)卣块T關(guān)于勞務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，積極、妥善地處理相關(guān)勞務(wù)糾紛，嚴(yán)格杜絕此類勞務(wù)糾紛事件的發(fā)生。

9、乙方所承包項(xiàng)目如有此類勞務(wù)糾紛事件發(fā)生，無論何種原因，所產(chǎn)生的一切后果和經(jīng)濟(jì)損失，均由乙方承擔(dān)。為平息此類事件，甲方有權(quán)直接從乙方承包項(xiàng)目的賬戶上劃款給事件中的勞務(wù)隊(duì)伍，且不需任何結(jié)算依據(jù)，乙方必須無條件承擔(dān)全部費(fèi)用。

10、如因乙方承包項(xiàng)目發(fā)生的此類勞務(wù)糾紛事件造成甲方任何經(jīng)濟(jì)、社會(huì)信譽(yù)等損失，甲方擁有向乙方或乙方負(fù)責(zé)人無限追索經(jīng)濟(jì)賠償或追究法律責(zé)任的權(quán)力。

11、乙方應(yīng)向甲方提供工商營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等書面證明文件。

12、未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得以甲方的名義從事任何商務(wù)活動(dòng)。

五、附則

1、 當(dāng)乙方和甲方就合作工程發(fā)生同時(shí)投標(biāo)的矛盾時(shí)，應(yīng)由協(xié)作各方共同協(xié)商解

決，或由甲方主管領(lǐng)導(dǎo)裁決。

2、雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以協(xié)商解決。協(xié)商不成，選擇由北京市昌平區(qū)人民法院管轄。

3、組成本協(xié)議的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

(1)本協(xié)議;(2)甲方與業(yè)主簽訂的施工合同。

4、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，一式四份，具有同等法律效力，由甲、乙雙方分別保存。

5、本合作工程在中標(biāo)后，甲、乙雙方須簽訂項(xiàng)目承包施工協(xié)議書，對(duì)具體事項(xiàng)予以明確，并作為本合作協(xié)議書的有效組成部分。

6、本合作協(xié)議書自簽訂之日起生效，在工程已完成、并通過驗(yàn)收達(dá)到合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工資料移交完畢、竣工結(jié)算及審計(jì)業(yè)主已簽認(rèn)、工程結(jié)算價(jià)款收付已完畢、債權(quán)債務(wù)清楚并全部清償完畢后自行失效。

本協(xié)議期滿失效后，雙方如需繼續(xù)合作，應(yīng)另行續(xù)簽協(xié)議。

合同訂立日期：_____年_____月_____日

甲方(章)乙方(章)

地址：____________ 地址：____________

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

委托代理人：____________ 委托代理人：____________

電話：__________________ 電話：__________________

開戶銀行：____________ 開戶銀行：____________

賬號(hào)：__________________ 賬號(hào)：__________________

郵政編碼：____________ 郵政編碼：____________

【第2篇】2023年監(jiān)理工程師《合同管理》考點(diǎn)：施工承包單位資質(zhì)分類

施工承包單位資質(zhì)的分類：

施工企業(yè)按照其承包工程能力，劃分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個(gè)序列。

1、施工總承包企業(yè)——對(duì)工程實(shí)行施工總承包或者對(duì)主體工程實(shí)行施工承包，施工總承包企業(yè)可以將承包的工程全部自行施工，也可以將非主體工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)或者勞務(wù)分包資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)。施工總承包企業(yè)的資質(zhì)按專業(yè)類別共分為12個(gè)資質(zhì)類別，每一個(gè)資質(zhì)類別又分成特級(jí)、一、二、三級(jí)。

2、專業(yè)承包企業(yè)——承接施工總承包企業(yè)分包的專業(yè)工程或者建設(shè)單位按照規(guī)定發(fā)包的專業(yè)工程。專業(yè)承包企業(yè)可以對(duì)所承接的工程全部自行施工，也可以將勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)。專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)按專業(yè)類別共分為60個(gè)資質(zhì)類別，每一個(gè)資質(zhì)類別又分為一、二、三級(jí)。

3、勞務(wù)分包企業(yè)——承接施工總承包企業(yè)或者專業(yè)承包企業(yè)分包的勞務(wù)作業(yè)。勞務(wù)承包企業(yè)有十三個(gè)資質(zhì)類別，如木工作業(yè)、砌筑作業(yè)、鋼筋作業(yè)、架線作業(yè)等。有的資質(zhì)類別分成若干級(jí)，有的則不分級(jí)，如木工、砌筑、鋼筋作業(yè)勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)分為一級(jí)、二級(jí)。油漆、架線等作業(yè)勞務(wù)分包企業(yè)則不分級(jí)。

[例題] ：施工總承包企業(yè)可以將承包的工程全部自行施工，也可以將( a、c )分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)或者勞務(wù)分包資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)。

a. 非主體工程;

b. 主體工程;

c. 勞務(wù)作業(yè);

d. 全部工程。

【第3篇】民事再審申請(qǐng)書（室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)）

民事再審申請(qǐng)書

申請(qǐng)?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓?，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號(hào)碼，聯(lián)系電話。

被申請(qǐng)人（一審被告，二審上訴人）：云南電網(wǎng)某局，住所地，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，聯(lián)系電話。

負(fù)責(zé)人：王某，該局局長。

被申請(qǐng)人（一審原告，二審上訴人）：肖某，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號(hào)碼，聯(lián)系電話。。

被申請(qǐng)人（一審被告，二審被上訴人）：昭通某公司，住所地，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，聯(lián)系電話。

法定代表人：李某，該公司執(zhí)行董事。

一、申請(qǐng)事由：

申請(qǐng)人再審人與被申請(qǐng)人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級(jí)人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號(hào)民事判決書。申請(qǐng)?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng)：“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的；”之規(guī)定，向貴院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

二、申請(qǐng)?jiān)賹彽恼?qǐng)求：

1.請(qǐng)求撤銷云南省昭通市中級(jí)人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號(hào)民事判決書。

2.改判申請(qǐng)?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。

3.本案訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。

三、具體事實(shí)與理由：

申請(qǐng)事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng)：“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：

原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊，對(duì)承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò)，認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯(cuò)誤。

首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊，并無對(duì)承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯(cuò)。

其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。

再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案；沒有設(shè)計(jì)方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。

此外，參考最高人民法院（2014）民申字第938號(hào)朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請(qǐng)?jiān)賹徣藳]有過錯(cuò)。

綜上所述，原審適用法律確有錯(cuò)誤。申請(qǐng)?jiān)賹徣苏?qǐng)貴院依法再審，糾正錯(cuò)誤，維護(hù)申請(qǐng)?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。

此致

某高級(jí)人民法院

申請(qǐng)人：

年月日