【導(dǎo)語】墻體施工合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了4篇優(yōu)質(zhì)的墻體施工合同范文,都是標(biāo)準(zhǔn)的書寫參考模板,便于您一一對(duì)比,找到符合自己需求的范本。以下是4篇墻體施工合同范文,希望您能喜歡。
- 目錄
【第1篇】建設(shè)工程墻體抹灰施工合同書
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本工程的有關(guān)事宜達(dá)成如下合同條款:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程總造價(jià):總造價(jià)中包括各種材料費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、加工安裝費(fèi)、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容:詳見乙方提供的工程圖紙及預(yù)算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式:包工、包料。
6、質(zhì)量要求:符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
7、合同工期工期:安裝工期為天,開工時(shí)間根據(jù)甲方書面通知進(jìn)場(chǎng)施工,陰雨天順延。
第二條雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方責(zé)任和義務(wù)
(1)向乙方提供設(shè)備、材料的存放地點(diǎn);
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)不同施工單位的交叉作業(yè)的關(guān)系,及時(shí)處理有關(guān)問題,乙方負(fù)責(zé)本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后,甲方組織人員對(duì)其工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
2、乙方責(zé)任和義務(wù)
(1)施工過程中的用水,用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工,如有變更,必須有甲方書面簽證,否則發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
(3)乙方必須對(duì)管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔(dān);
(4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程驗(yàn)收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后,應(yīng)嚴(yán)格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天數(shù)向后順延外,甲方還應(yīng)承擔(dān)乙方由此造成的實(shí)際損失;
3、如遇不可抗力因素,而造成乙方無法施工的,可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量,乙方保證符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2、驗(yàn)收后如因乙方原因造成返工的,乙方承擔(dān)返工費(fèi)用和義務(wù)。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價(jià),工程安裝完成總工程量的80%時(shí)付總價(jià)款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起,甲乙雙方須本著誠(chéng)信的態(tài)度如實(shí)履行本合同。如因甲方資金不到位,乙方有權(quán)停止施工,延誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工,對(duì)剩余工程量,依據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格重新計(jì)劃,價(jià)格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整,超過5%按實(shí)調(diào)整計(jì)價(jià)。
第七條爭(zhēng)議的解決辦法
1、本合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),應(yīng)向工程項(xiàng)目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項(xiàng)目責(zé)任人,電話:雙方項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)本工程現(xiàn)場(chǎng)問題的處理,具有法律效應(yīng);
2、本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項(xiàng),一律按《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字蓋章后生效,至合同工程竣工驗(yàn)收,保修期滿后自然失效。
5、雙方確認(rèn)的《工程預(yù)(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,并嚴(yán)格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字:
【第2篇】建設(shè)工程墻體抹灰施工合同
2023建設(shè)工程墻體抹灰施工甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本工程的有關(guān)事宜達(dá)成如下合同條款:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程總造價(jià):總造價(jià)中包括各種材料費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、加工安裝費(fèi)、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容:詳見乙方提供的工程圖紙及預(yù)算書(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式:包工、包料。
6、質(zhì)量要求:符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
7、合同工期工期:安裝工期為天,開工時(shí)間根據(jù)甲方書面通知進(jìn)場(chǎng)施工,陰雨天順延。
第二條雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方責(zé)任和義務(wù)
(1)向乙方提供設(shè)備、材料的存放地點(diǎn);
(2)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)不同施工單位的交叉作業(yè)的關(guān)系,及時(shí)處理有關(guān)問題,乙方負(fù)責(zé)本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作;
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后,甲方組織人員對(duì)其工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
2、乙方責(zé)任和義務(wù)
(1)施工過程中的用水,用電由甲方提供;
(2)乙方按圖紙施工,如有變更,必須有甲方書面簽證,否則發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
(3)乙方必須對(duì)管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔(dān);
(4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程驗(yàn)收資料;
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后,應(yīng)嚴(yán)格按照確定的合同工期開展施工;
2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天數(shù)向后順延外,甲方還應(yīng)承擔(dān)乙方由此造成的實(shí)際損失;
3、如遇不可抗力因素,而造成乙方無法施工的,可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量,乙方保證符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2、驗(yàn)收后如因乙方原因造成返工的,乙方承擔(dān)返工費(fèi)用和義務(wù)。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價(jià),工程安裝完成總工程量的80%時(shí)付總價(jià)款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起,甲乙雙方須本著誠(chéng)信的態(tài)度如實(shí)履行本合同。如因甲方資金不到位,乙方有權(quán)停止施工,延誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工,對(duì)剩余工程量,依據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格重新計(jì)劃,價(jià)格上浮在5%以內(nèi)不予調(diào)整,超過5%按實(shí)調(diào)整計(jì)價(jià)。
第七條爭(zhēng)議的解決辦法
1、本合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決;
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),應(yīng)向工程項(xiàng)目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托;乙方委托為項(xiàng)目責(zé)任人,電話:雙方項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)本工程現(xiàn)場(chǎng)問題的處理,具有法律效應(yīng);
2、本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,并與本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事項(xiàng),一律按《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定執(zhí)行;
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字蓋章后生效,至合同工程竣工驗(yàn)收,保修期滿后自然失效。
5、雙方確認(rèn)的《工程預(yù)(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,并嚴(yán)格執(zhí)行。
甲方(蓋章)簽字:
【第3篇】墻體砌筑刮白施工合同
2023墻體砌筑刮白施工發(fā)包方:_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:_________________建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上,雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議如下:_________________
一、項(xiàng)目概況:_________________
本項(xiàng)目位于新村四周沿街地塊,地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房,均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米,地上建筑面積(計(jì)容積率部分)44587.01平方米,儲(chǔ)藏間建筑面積2889.13平方米,地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)
二、工程形象進(jìn)度
本工程主體全部結(jié)頂,并進(jìn)過中間安全、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收,裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。
2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨,自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時(shí)間
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,經(jīng)甲方同意確認(rèn),原合同竣工日期2013年8月9日順延至2014年6月30日。
五、協(xié)議生效
協(xié)議訂立時(shí)間:_________________。
協(xié)議訂立地點(diǎn):_________________建筑工程有限公司,本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)二份,本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包人(公章):_________________承包人(公章):_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
【第4篇】墻體粉刷施工合同
2023墻體粉刷施工發(fā)包方:_________________
承包方:_________________
本工程項(xiàng)目由甲、乙雙方共同協(xié)商,為保證工程施工順利實(shí)施,保質(zhì)保量,安全文明按期竣工,雙方達(dá)成墻體粉刷施工合同及如下條款,望共同信守。
一、工程項(xiàng)目名稱
________________辦公樓外墻涂刷工程。
二、工程施工工期
自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日,工期為_______________天竣工。(因自然災(zāi)害及不可抗力除外)。
三、承包方式
由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米_______________元,一次性包斷。
四、工程質(zhì)量
嚴(yán)格按照國(guó)家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb50210-2001)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、工程撥款方式
該工程項(xiàng)目開工刷完驗(yàn)收合格后,甲方撥付乙方工程款按工程總造價(jià)的_______________%,其余工程款竣工后一年內(nèi)付清。
六、施工方法和維護(hù)
1.墻面用白色抗堿封閉漆一遍,用高級(jí)外墻乳膠面漆封兩遍,刷三遍為合格標(biāo)準(zhǔn);
2.墻面顏色及分色種類層次、色澤要求由甲方自行選定;
3.保修期為_______________年,在保修期內(nèi)如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象,由乙方負(fù)責(zé)維修或重新刷漆,直至甲方滿意為止。
七、安全文明竣工要求
1.乙方在施工時(shí),嚴(yán)格按照國(guó)家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標(biāo)準(zhǔn)施工;
2.甲方有權(quán)拒絕乙方使用不合格的原材料;
3.乙方在施工期間,嚴(yán)格采取安全施工保護(hù)措施,造成作業(yè)職工及有關(guān)人員的人身傷害傷亡、甲方工程設(shè)備及建筑材料等財(cái)產(chǎn)損失的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償經(jīng)濟(jì)損失,與甲方無關(guān);
4.乙方在施工竣工后,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾清除,保持施工場(chǎng)地的清潔衛(wèi)生。
八、違約責(zé)任
甲方:_________________
1.提供工程項(xiàng)目圖紙、設(shè)計(jì)技術(shù)資料及相關(guān)的說明書等具體規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求;
2.工程施工中如需變更技術(shù)等規(guī)范要求要及時(shí)與乙方說明。
乙方:_________________
1.嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),把好工程質(zhì)量關(guān);
2.如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,造成重新返工,工期延誤等損失,由乙方承擔(dān);
3.如乙方人為的工期延誤,每拖延一日,按工程總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款,并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
九、未涉及條款,由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,由雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________
代表人:__________________
乙方:________________
代表人:__________________