【導(dǎo)語(yǔ)】買(mǎi)賣合同違約起訴狀怎么寫(xiě)才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了4篇優(yōu)質(zhì)的違約起訴狀買(mǎi)賣合同范文,都是標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)寫(xiě)參考模板,便于您一一對(duì)比,找到符合自己需求的范本。以下是4篇買(mǎi)賣合同違約起訴狀范文,希望您能喜歡。
- 目錄
【第1篇】買(mǎi)賣合同違約起訴狀
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________
此致
__________人民法院
具狀人:______________
【第2篇】房屋買(mǎi)賣合同買(mǎi)房違約起訴狀
原告:_________________薛某,女,漢族,1977年*月*5日出生,住北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡嘉園三里乙*號(hào)樓*室。
聯(lián)系電話:_________________、1370116**75
被告:_________________薛乙,女,漢族,1974年*月*日出生,住北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡*號(hào)院*室。
被告:_________________北京某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)寵各莊鎮(zhèn)工業(yè)西區(qū)**號(hào),法定代表人劉某。
聯(lián)系電話:_________________010-6722**91
案由:_________________房屋買(mǎi)賣合同糾紛
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求法院判令第一被告向原告支付首付及還貸購(gòu)房款共計(jì)元人民幣;
2、請(qǐng)求法院判令第一被告向原告支付上述購(gòu)房款利息共計(jì)元人民幣;
3、請(qǐng)求法院判令第一被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用;
4、請(qǐng)求法院判令第二被告對(duì)上述費(fèi)用承擔(dān)連帶責(zé)任。
事實(shí)與理由
原告薛某與被告薛乙系姐妹關(guān)系,一直以來(lái),雙方經(jīng)濟(jì)往來(lái)頻繁,而且,基于姐妹真情及日常行為習(xí)慣,沒(méi)有刻意對(duì)每一筆財(cái)務(wù)交割書(shū)寫(xiě)憑證,更沒(méi)有專門(mén)簽訂書(shū)面合同。2006年5月30日,原告與北京某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《商品房買(mǎi)賣合同》(編號(hào):_________________0819899),購(gòu)買(mǎi)位于北京市豐臺(tái)區(qū)石榴園莊西街商品房一套,房屋單價(jià)1623000元人民幣,原告首付1282700元人民幣,余款在銀行按揭貸款支付。2006年9月14日,原告辦理入住手續(xù),但尚未取得產(chǎn)權(quán)證。200年月日,被告薛乙聲稱自己非常喜歡原告所購(gòu)買(mǎi)的該房屋,并要求原告將房屋轉(zhuǎn)讓給自己。原告基于親情考慮,隨即同意但表示需要開(kāi)發(fā)商北京某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司認(rèn)可,200年月日,三方在簽字,變更房屋購(gòu)買(mǎi)方為被告薛乙。200年月日,被告薛乙辦理了產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。但是,被告薛乙至今未向原告支付首付及還貸購(gòu)房款,原告多次要求其支付均未收到效果,無(wú)奈之至,惟訴諸貴院,請(qǐng)求依法保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院
具狀人:_________________(薛某)
【第3篇】二手房買(mǎi)賣合同違約起訴狀
原告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________訴訟請(qǐng)求:
一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)______________元,違約金_______________元/天,((按銀行同期貸款利率計(jì)算)。
三、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
四、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
【第4篇】房屋買(mǎi)賣違約起訴狀
原告:
住址:
身份證號(hào)碼:
被告:
住址:
身份證號(hào)碼:
訴訟請(qǐng)求:
一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)________元,違約金_________元/天,逾期7個(gè)月,。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金,共計(jì)人民幣_(tái)___________元。
四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失____________元。。
五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
原告與被告系商品房買(mǎi)賣合同關(guān)系。原告于_____年____月____日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣合同》,原告購(gòu)買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的______區(qū)____樓____門(mén)____________號(hào)商品房一套。合同中對(duì)原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于______年____月____日將首付款人民幣_(tái)___________元,于______年____月____日將貸款人民幣_(tái)___________元付于被告賬戶,合計(jì)總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于______年____月____日將前驗(yàn)收合格并交付使用,但由于被告沒(méi)有依照《_____市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今_____年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“_____市國(guó)土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布____年房屋租賃市場(chǎng)指導(dǎo)租金的通知》中《______住宅房屋指導(dǎo)租金》_______區(qū)_____元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自______年____月____日至______年____月____日的違約金為人民幣_(tái)___________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請(qǐng)求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問(wèn),無(wú)奈之下,原告只得拿起法律武器來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。現(xiàn)根據(jù)《民法典》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》______年____月____日?qǐng)?zhí)行版的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,請(qǐng)求人民法院依法予以支持。
此致
____________人民法院
具狀人:____________
______年____月____日
附:
起訴狀副本____份;
證據(jù)材料副本____份。