【導(dǎo)語(yǔ)】室內(nèi)裝修建筑合同怎么寫(xiě)才規(guī)范？本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了12篇優(yōu)質(zhì)的室內(nèi)裝修建筑合同范文，都是標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)寫(xiě)參考模板，便于您一一對(duì)比，找到符合自己需求的范本。以下是12篇室內(nèi)裝修建筑合同范文，希望您能喜歡。
- 目錄
-
第1篇建筑工裝室內(nèi)裝修施工合同 第2篇建筑室內(nèi)裝修熱門(mén)合同范本 第3篇建筑室內(nèi)裝修合同標(biāo)準(zhǔn)范本 第4篇建筑室內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)合同范本 第5篇建筑室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)合同 第6篇建筑室內(nèi)裝修合同 第7篇建筑室內(nèi)裝修施工合同 第8篇建筑室內(nèi)裝修熱門(mén)合同樣書(shū) 第9篇民事再審申請(qǐng)書(shū)（室內(nèi)裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)） 第10篇民用建筑工程室內(nèi)裝修合同 第11篇建筑室內(nèi)裝修合同書(shū) 第12篇建筑室內(nèi)裝修合同通用版
【第1篇】建筑工裝室內(nèi)裝修施工合同
2023建筑工裝室內(nèi)裝修施工委托合同書(shū)單位：___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)主任設(shè)計(jì)師：___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)招標(biāo)甲方委托乙方擔(dān)任裝飾設(shè)計(jì)工作，雙方同意遵守以下條款：
一、裝飾工程地點(diǎn)
_______________________
二、裝飾工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目___________________
三、乙方應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，并根據(jù)甲方提供資料辦理下列事宜_______________________
1、提出設(shè)計(jì)方案圖(平面、立面、透視效果圖)。
2、編制初步設(shè)計(jì)文件。
3、在設(shè)計(jì)方案確定后，繪制施工圖，并建議其所需購(gòu)置的室內(nèi)裝飾用品、材料及色樣等。
4、編制工程概算及施工說(shuō)明書(shū)。
5、與施工單位負(fù)責(zé)人商討工程中的問(wèn)題。
6、供給工程需要的詳圖。
7、監(jiān)督指導(dǎo)工程施工。
8、施工時(shí)，解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問(wèn)題。
乙方提出的設(shè)計(jì)方案必須經(jīng)甲方審核，參照甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改，以不違反合同規(guī)定為原則，在協(xié)商基礎(chǔ)上達(dá)到雙方滿意。
四、總設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)人民幣_(tái)___萬(wàn)元
五、設(shè)計(jì)費(fèi)付款方式_______________________
1、簽約時(shí)，付總設(shè)計(jì)費(fèi)的____%;
2、交施工圖時(shí)，付總設(shè)計(jì)費(fèi)的____%;
3、工程竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)付總設(shè)計(jì)費(fèi)的____%。
以上每項(xiàng)款目都應(yīng)一次付清。
若施工設(shè)計(jì)圖已完成，而工程非因設(shè)計(jì)原因未能進(jìn)行時(shí)，則甲方應(yīng)繼續(xù)按第2、3項(xiàng)付款。
六、甲方有特殊情況，必須終止設(shè)計(jì)的進(jìn)行，應(yīng)書(shū)面通知乙方，甲方應(yīng)付乙方接到通知時(shí)已完成部分設(shè)計(jì)的費(fèi)用。
七、乙方為本合同所設(shè)計(jì)的圖紙保有版權(quán)，只供甲方作為本合同書(shū)指定地點(diǎn)施工或宣傳專(zhuān)用，若乙方有本合同施工以外其它用途，應(yīng)預(yù)先征得甲方同意。
八、除有第六條的情況發(fā)生外，甲方不得另行委托他人設(shè)計(jì)，否則乙方憑證明文件，通知甲方解除委托合同，沒(méi)收已收的設(shè)計(jì)費(fèi)用，甲方向乙方賠償毀約的費(fèi)用。
九、甲、乙雙方根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展確定圖紙交接時(shí)間，乙方不得拖延，若因乙方拖延時(shí)間造成工程停工，應(yīng)接受甲方處罰，因甲方更改變動(dòng)設(shè)計(jì)時(shí)間順延并應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定補(bǔ)償乙方費(fèi)用。
十、本合同書(shū)系指委托設(shè)計(jì)，如需施工另行簽訂施工委托合同書(shū)。
十一、甲方訂立工程施工合同時(shí)，應(yīng)約束承包方(施工方)服從乙方監(jiān)督指導(dǎo)工程的進(jìn)行，若承包方與乙方有爭(zhēng)議，甲方應(yīng)出面協(xié)調(diào)。若因施工發(fā)生困難，要求更改設(shè)計(jì)時(shí)，乙方應(yīng)征得甲方同意，修改設(shè)計(jì)圖紙。
十二、甲方在初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，不得再以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由，拒絕付設(shè)計(jì)費(fèi)，雙方應(yīng)以合作的態(tài)度協(xié)商解決。
十三、本合同書(shū)為雙方同意簽訂，雙方不得以其它文件提出對(duì)本合同書(shū)作其他解釋。本委托合同書(shū)中如某一項(xiàng)經(jīng)雙方協(xié)商同意無(wú)效時(shí)，不得影響其他條款的實(shí)施。
十四、雙方就本合同書(shū)約定的條款有所爭(zhēng)議時(shí)，經(jīng)雙方同意可請(qǐng)所在地主管部門(mén)調(diào)解，甲、乙雙方均應(yīng)服從所作的調(diào)解，切實(shí)執(zhí)行，調(diào)節(jié)費(fèi)用由雙方分擔(dān)。
十五、甲、乙雙方同意以_____人民法院為仲裁法院。
本合同一式陸份，由甲、乙雙方各執(zhí)叁份，均具有同等效力。本委托合同書(shū)自簽訂之日起生效。
發(fā)包方：_______________________________承包方：_______________________________
【第2篇】建筑室內(nèi)裝修熱門(mén)合同范本
甲方：
乙方：
根據(jù)《 民法典 》以及有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)甲方委托乙方為工廠裝修，為按時(shí)、按量完成裝修，明確雙方在工程施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱(chēng)：___xxxx_______xxxx__________裝修工程。
2、工程項(xiàng)目：隔墻
二、工程制作及內(nèi)容
1、工廠區(qū)、隔墻75龍骨主架、封6厘水泥板1層、防火棉1層。
2、承包方式：包工、包料。
三、工程裝修單價(jià)：___xxxx__________元。
四、工程裝修綜合價(jià)：約人民幣_(tái)__xxxx_______元，大寫(xiě)人民幣_(tái)__xxxx_______xxxx_________元。
五、結(jié)算方式：以實(shí)際工程量計(jì)算。
六、雙方責(zé)任：
(一)、乙方責(zé)任
1、乙方應(yīng)按工廠常規(guī)需求安裝，保質(zhì)保量完成工程。
2、不得在工地有毆打情況，不準(zhǔn)在工作場(chǎng)所賭博。
3、保證工程按時(shí)按量完工。
4、乙方應(yīng)按甲方指定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工，乙方應(yīng)從___xxxx___年____月____日進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工至___xxxx___年____月____日。
(二)甲方責(zé)任
1、提供乙方每層水、電，保證工作場(chǎng)地?zé)o大障礙，于甲方因素，乙方未通完成工程，乙方概不負(fù)責(zé)。
2、在施工時(shí)，甲方應(yīng)配合乙方所需要的要求，讓工程能按時(shí)完工以工程量進(jìn)度按時(shí)付款。
六、付款方式
簽訂合同以下，甲方應(yīng)支付乙方人民幣_(tái)__xxxx______元，大寫(xiě)人民幣_(tái)__xxxx__________元作為 訂金 ，工人進(jìn)場(chǎng)應(yīng)支付人民幣_(tái)__xxxx______元，大寫(xiě)人民幣_(tái)__xxxx_______xxxx______元，其它 工程款 待工程完全部完工后，甲方應(yīng)在一星期內(nèi)付清乙方余下所有工程款。
七、 違約責(zé)任
除不可抗拒的外力因素，任何一方都不能違背合同條款，否則造成經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
八、其他事項(xiàng)
1、本協(xié)議執(zhí)行中，如一方不履行協(xié)議而造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由違約方負(fù)責(zé)賠償所有損失。
2、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
3、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，涂改無(wú)效。
甲方(簽名)： 乙方(簽名)： 身份證 號(hào)： 身份證號(hào)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
___xxxx___年____月____日
【第3篇】建筑室內(nèi)裝修合同標(biāo)準(zhǔn)范本
委托人：
設(shè)計(jì)人：
委托人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān) 的室內(nèi)設(shè)計(jì)工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 本合同依據(jù)下列法律 法規(guī) 簽訂：
1.1 《中華人民共和國(guó) 合同法 》、《中華人民共和國(guó) 建筑法 》。
1.2 國(guó)家及地方有關(guān)建筑工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章。
第二條 本合同設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目的內(nèi)容：
2.1 項(xiàng)目名稱(chēng)： 室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)
2.2 設(shè)計(jì)內(nèi)容：設(shè)計(jì)人依委托人所提供圖紙及相關(guān)數(shù)據(jù)，提供設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。 設(shè)計(jì)工程范圍見(jiàn)附件圖紙。設(shè)計(jì)人承擔(dān)之設(shè)計(jì)工作內(nèi)容：
2.
2.1 基本設(shè)計(jì)方案
2.
2.2 平面施工圖
2.
2.3 立面施工圖
2.
2.4 剖面施工圖
2.
2.5 節(jié)點(diǎn)詳圖
2.
2.6 空間效果圖
2.
2.7 弱電配置出線定點(diǎn)設(shè)計(jì)
2.
2.8 室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(jì)(不含管線設(shè)計(jì)及風(fēng)量設(shè)計(jì))
2.
2.9 室內(nèi)燈光設(shè)計(jì)及燈具建議書(shū)
2.
2.10 室內(nèi)建材建議及材料樣板
2.
2.11 潔具五金建議書(shū)
2.
2.12 家具方案建議書(shū)
2.
2.13 飾品采購(gòu)及擺設(shè)建議書(shū)
第三條 委托人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提供的有關(guān)資料、時(shí)間及期限：
第四條 設(shè)計(jì)人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計(jì)資料及文件：
4.1 設(shè)計(jì)人依設(shè)計(jì)進(jìn)展情況陸續(xù)向委托人提供所有設(shè)計(jì)圖紙的電子文件及藍(lán)圖肆套
【第4篇】建筑室內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)合同范本
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項(xiàng)目
甲方委托乙方承擔(dān)以下設(shè)計(jì)任務(wù)：
工程地址：_____________________________
房型： ，用途： ，建筑面積 2。
第二條 設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法
(一) 本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國(guó)家和現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
乙方設(shè)計(jì)按房屋套內(nèi)面積每平方米人民幣 元收取設(shè)計(jì)費(fèi)，共計(jì)人民幣元;不足100平方米的按100元平方米計(jì)算。
(二)付款方式
甲方應(yīng)按住房的建筑面積30%支付設(shè)計(jì)定金，乙方設(shè)計(jì)師在 天內(nèi)完成平面方案布局圖和相關(guān)視覺(jué)案例圖片若干張。
乙方完成以上基礎(chǔ)方案后，甲方可對(duì)設(shè)計(jì)方案提出總體要求，并與設(shè)計(jì)師就其中裝飾設(shè)計(jì)進(jìn)行細(xì)致的恰談溝通，在甲方支付50%設(shè)計(jì)費(fèi)，計(jì)人民幣 元后，乙方設(shè)計(jì)師將在天內(nèi)完成全套施工圖紙。
全套設(shè)計(jì)圖紙完成后，甲方可與乙方就裝飾設(shè)計(jì)及工藝標(biāo)準(zhǔn)等方面的諸多細(xì)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，若有更改意見(jiàn)，可由乙方設(shè)計(jì)師調(diào)整完善，設(shè)計(jì)師認(rèn)真繪制更改圖紙，直至客戶滿意簽字確認(rèn)。甲方支付余下50%設(shè)計(jì)費(fèi)，計(jì)人民幣 元。若甲方提出較大風(fēng)格改動(dòng)，需另行支付設(shè)計(jì)費(fèi)，具體收費(fèi)將參照原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)計(jì)時(shí)間也應(yīng)相應(yīng)順延。
設(shè)計(jì)費(fèi)總價(jià)在人民幣5000元以上者，乙方提供彩色三維效果圖或手繪圖一張。滿10000元，提供效果圖兩張或手繪圖兩張。另外需要增加的以每張人民幣800元計(jì)算，甲方支付效果圖費(fèi)用后設(shè)計(jì)師在
甲方若付清設(shè)計(jì)費(fèi)余額，乙方可將全套圖紙交給甲方，乙方設(shè)計(jì)師擇時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)三次負(fù)責(zé)指導(dǎo)或施工放樣，以獲得完美的設(shè)計(jì)效果(非上海地區(qū)甲方報(bào)銷(xiāo)機(jī)票及住宿)。
簽字確認(rèn)以后的設(shè)計(jì)圖紙，若因甲方原因再次提出較大改動(dòng)或修改的，需另行支付設(shè)計(jì)費(fèi)，具體收費(fèi)將參照原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方協(xié)商確定，設(shè)計(jì)時(shí)間也應(yīng)相應(yīng)順延。
第三條 設(shè)計(jì)內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場(chǎng)制作的家具立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
7、門(mén)立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場(chǎng)需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門(mén)窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖; 平面方案甲方通過(guò)后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料(物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖)，并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí)，所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)階段過(guò)程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計(jì)方案的(如整體風(fēng)格的變動(dòng)、整體方案的推翻等，不包括個(gè)別房間布置和擺設(shè)的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計(jì)返工費(fèi)，再進(jìn)行
第二次方案設(shè)計(jì);
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件，并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒(méi)有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí)，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算，向甲方賠償延誤設(shè)計(jì)損失100元違約金天;
(二)乙方不履行合同時(shí)，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時(shí)返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計(jì)費(fèi);
(三)甲方未通過(guò)乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費(fèi)，但測(cè)量費(fèi)不退，同時(shí)方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過(guò)方案，但不認(rèn)可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時(shí)不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部設(shè)計(jì)文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)，采取下列第____種方式解決：
一、 向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式：_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書(shū)面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
1、 設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
2、 設(shè)計(jì)師提供該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題(上門(mén)服務(wù)二次);
3、 設(shè)計(jì)師參加工程竣工的驗(yàn)收(工地現(xiàn)場(chǎng)圖紙驗(yàn)收)(一次);
4、 設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動(dòng)終止。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約地址： 簽約地址：
簽約日期：________年____月____日 簽約日期：________年____月____日
【第5篇】建筑室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)合同
2023建筑室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)工程地點(diǎn)：
合同編號(hào)：
委托人：
設(shè)計(jì)人：
簽署地：
簽訂日期：________年____月____日
室內(nèi)裝修合同書(shū)委托人：
法定代表人：
項(xiàng)目聯(lián)系人：
通訊地址：
電話：
傳真：
電子郵件：
設(shè)計(jì)人：
法定代表人：
項(xiàng)目聯(lián)系人：
通訊地址：
電話：
傳真：電
子郵件：
委托人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)的室內(nèi)設(shè)計(jì)工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列法律法規(guī)生效：
第二條本合同設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目的內(nèi)容：
項(xiàng)目名稱(chēng)：室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)工程范圍見(jiàn)附件圖紙。
第三條委托人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提供的有關(guān)資料、時(shí)間及期限：
第四條設(shè)計(jì)人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計(jì)資料及文件：
設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計(jì)所有成果
設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖及家具燈具表
設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果
設(shè)計(jì)人應(yīng)提交的具體成果文件：
基本設(shè)計(jì)方案平面施工圖立面施工圖剖面施工圖節(jié)點(diǎn)詳圖空間效果圖弱電配置出線定點(diǎn)設(shè)計(jì)室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(jì)室內(nèi)燈光設(shè)計(jì)及燈具建議書(shū)室內(nèi)建材建議書(shū)及材料樣板潔具五金建議書(shū)家具方案建議書(shū)飾品采購(gòu)及擺設(shè)建議書(shū)。設(shè)計(jì)人應(yīng)提交的具體成果文件應(yīng)一式套份數(shù)
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方式
設(shè)計(jì)費(fèi)總額人民幣大寫(xiě)：元整。小_：元。
設(shè)計(jì)費(fèi)的支付
本合同生效之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)：元整，小_：元
設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計(jì)所有成果，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)：元整，小_：元
設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖及家具燈具表，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)元整，小_：元
設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)：元整，小_：元
裝修施工完成驗(yàn)收合格后，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)：元整，小_：元
第六條雙方責(zé)任：
委托人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向設(shè)計(jì)人提交基礎(chǔ)資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性負(fù)責(zé)。委托人不得要求設(shè)計(jì)人違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或地方有關(guān)法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)。如因委托人提供上述資料及文件不及時(shí)、不準(zhǔn)確而引起設(shè)計(jì)失誤或返工，設(shè)計(jì)周期相應(yīng)順延?；蛩峤毁Y料作較大修改，致使設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議、重新明確有關(guān)條款外，委托人應(yīng)按返工的工作量向設(shè)計(jì)人支付返工設(shè)計(jì)費(fèi)，具體金額由雙方協(xié)商確定。但設(shè)計(jì)人不得因此中止或停止設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)成果。
所有工作均按照合同約定的設(shè)計(jì)進(jìn)度執(zhí)行，如因委托人因素造成的延誤，責(zé)任由委托人承擔(dān)。
委托人應(yīng)保護(hù)設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)成果，未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，委托人對(duì)設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件除本合同項(xiàng)目所需外不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生以上情況，設(shè)計(jì)人有權(quán)向委托人提出索賠。
設(shè)計(jì)人責(zé)任：
設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)委托人提供的有關(guān)文件進(jìn)行各階段設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)本合同約定進(jìn)行各階段的工作。
設(shè)計(jì)人不得對(duì)已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)擅自做任何增減或修改，如必須修改時(shí)，應(yīng)向委托人提出書(shū)面修改意見(jiàn)
甲方：
乙方：
年月日：
【第6篇】建筑室內(nèi)裝修合同
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項(xiàng)目
甲方委托乙方承擔(dān)以下設(shè)計(jì)任務(wù)：
工程地址：_____________________________
房型： ，用途： ，建筑面積 2。
第二條 設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法
(一) 本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國(guó)家和現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
乙方設(shè)計(jì)按房屋套內(nèi)面積每平方米人民幣 元收取設(shè)計(jì)費(fèi)，共計(jì)人民幣元;不足100平方米的按100元平方米計(jì)算。
(二)付款方式
甲方應(yīng)按住房的建筑面積30%支付設(shè)計(jì)定金，乙方設(shè)計(jì)師在 天內(nèi)完成平面方案布局圖和相關(guān)視覺(jué)案例圖片若干張。
乙方完成以上基礎(chǔ)方案后，甲方可對(duì)設(shè)計(jì)方案提出總體要求，并與設(shè)計(jì)師就其中裝飾設(shè)計(jì)進(jìn)行細(xì)致的恰談溝通，在甲方支付50%設(shè)計(jì)費(fèi)，計(jì)人民幣 元后，乙方設(shè)計(jì)師將在天內(nèi)完成全套施工圖紙。
全套設(shè)計(jì)圖紙完成后，甲方可與乙方就裝飾設(shè)計(jì)及工藝標(biāo)準(zhǔn)等方面的諸多細(xì)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行深入探討，若有更改意見(jiàn)，可由乙方設(shè)計(jì)師調(diào)整完善，設(shè)計(jì)師認(rèn)真繪制更改圖紙，直至客戶滿意簽字確認(rèn)。甲方支付余下50%設(shè)計(jì)費(fèi)，計(jì)人民幣 元。若甲方提出較大風(fēng)格改動(dòng)，需另行支付設(shè)計(jì)費(fèi)，具體收費(fèi)將參照原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)計(jì)時(shí)間也應(yīng)相應(yīng)順延。
設(shè)計(jì)費(fèi)總價(jià)在人民幣5000元以上者，乙方提供彩色三維效果圖或手繪圖一張。滿10000元，提供效果圖兩張或手繪圖兩張。另外需要增加的以每張人民幣800元計(jì)算，甲方支付效果圖費(fèi)用后設(shè)計(jì)師在
甲方若付清設(shè)計(jì)費(fèi)余額，乙方可將全套圖紙交給甲方，乙方設(shè)計(jì)師擇時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)三次負(fù)責(zé)指導(dǎo)或施工放樣，以獲得完美的設(shè)計(jì)效果(非上海地區(qū)甲方報(bào)銷(xiāo)機(jī)票及住宿)。
簽字確認(rèn)以后的設(shè)計(jì)圖紙，若因甲方原因再次提出較大改動(dòng)或修改的，需另行支付設(shè)計(jì)費(fèi)，具體收費(fèi)將參照原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方協(xié)商確定，設(shè)計(jì)時(shí)間也應(yīng)相應(yīng)順延。
第三條 設(shè)計(jì)內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場(chǎng)制作的家具立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
7、門(mén)立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場(chǎng)需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門(mén)窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖; 平面方案甲方通過(guò)后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料(物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖)，并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí)，所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)階段過(guò)程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計(jì)方案的(如整體風(fēng)格的變動(dòng)、整體方案的推翻等，不包括個(gè)別房間布置和擺設(shè)的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計(jì)返工費(fèi)，再進(jìn)行
第二次方案設(shè)計(jì);
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件，并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒(méi)有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí)，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算，向甲方賠償延誤設(shè)計(jì)損失100元違約金天;
(二)乙方不履行合同時(shí)，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時(shí)返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計(jì)費(fèi);
(三)甲方未通過(guò)乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費(fèi)，但測(cè)量費(fèi)不退，同時(shí)方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過(guò)方案，但不認(rèn)可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時(shí)不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部設(shè)計(jì)文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)，采取下列第____種方式解決：
一、 向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式：_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書(shū)面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下：
1、 設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
2、 設(shè)計(jì)師提供該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題(上門(mén)服務(wù)二次);
3、 設(shè)計(jì)師參加工程竣工的驗(yàn)收(工地現(xiàn)場(chǎng)圖紙驗(yàn)收)(一次);
4、 設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動(dòng)終止。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約地址： 簽約地址：
【第7篇】建筑室內(nèi)裝修施工合同
2023建筑室內(nèi)裝修施工甲方(建設(shè)單位)：
乙方(施工單位)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結(jié)合本建筑室內(nèi)裝修的實(shí)際情況，經(jīng)協(xié)商雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內(nèi)裝飾設(shè)施情況：
建設(shè)名稱(chēng)：
(一)服務(wù)范圍：本項(xiàng)目全套裝修圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并提供消防報(bào)審所需全部裝飾設(shè)計(jì)
(二)開(kāi)工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二條圖紙、預(yù)算支付
(一)甲方在開(kāi)工前三日帶領(lǐng)乙方設(shè)計(jì)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量及勘察;
(二)乙方在合同簽訂前三日內(nèi)向甲方提供預(yù)算報(bào)告。
第三條合同價(jià)款、撥款和結(jié)算
(一)合同價(jià)款:貳萬(wàn)元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價(jià)款的50%，設(shè)計(jì)圖紙交付前，甲方付清乙方設(shè)計(jì)
第四條資料提供：提供裝飾設(shè)計(jì)公司全套消防報(bào)審所需資料。
第五條雙方責(zé)任
(一)甲方：帶乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，及時(shí)付款;
(二)乙方：按時(shí)提供有關(guān)圖紙資料。并且及時(shí)修改。
第六條圖紙變更
設(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓌t不變更。確需變更，應(yīng)提前五日書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)公安消防部門(mén)批準(zhǔn)。
第七條驗(yàn)收和工程質(zhì)量
第八條保修內(nèi)容：無(wú);
第九條違約責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：未按約定付款，乙方停止提供服務(wù)。
(二)乙方責(zé)任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權(quán)要求退款。
2圖紙審核中提出問(wèn)題，由乙方無(wú)償修改;因甲方原因造成的追加設(shè)計(jì)或服務(wù)項(xiàng)目的，甲方支付相應(yīng)費(fèi)用。
第十條本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔(dān)保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務(wù)期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
【第8篇】建筑室內(nèi)裝修熱門(mén)合同樣書(shū)
工 程 名 稱(chēng)： 室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)
工 程 地 點(diǎn)：
合 同 編 號(hào)：
委 托 人：設(shè) 計(jì) 人：簽署地：
簽訂日期：________年____月____日
室內(nèi) 裝修合同 書(shū)委托人：
法定代表人：項(xiàng)目聯(lián)系人：
通訊地址：電話： 022xxxx8888
傳真： 0228電子郵件：
設(shè)計(jì)人：法定代表人：項(xiàng)目聯(lián)系人：
通訊地址：電話：傳真：電子郵件：
委托人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān) 的室內(nèi)設(shè)計(jì)工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 本合同依據(jù)下列法律 法規(guī) 生效：
第二條 本合同設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目的內(nèi)容：
2.1 項(xiàng)目名稱(chēng)： 室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)工程范圍見(jiàn)附件圖紙。
第三條 委托人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提供的有關(guān)資料、時(shí)間及期限：
第四條 設(shè)計(jì)人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計(jì)資料及文件：
4.
1.1設(shè)計(jì)人于 合同生效 之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計(jì)所有成果
4.
1.2設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖及家具燈具表
4.
1.3設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果
4.2設(shè)計(jì)人應(yīng)提交的具體成果文件：
基本設(shè)計(jì)方案平面施工圖立面施工圖剖面施工圖節(jié)點(diǎn)詳圖空間效果圖弱電配置出線定點(diǎn)設(shè)計(jì)室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(jì)(不含管線設(shè)計(jì)及風(fēng)量設(shè)計(jì))室內(nèi)燈光設(shè)計(jì)及燈具建議書(shū)室內(nèi)建材建議書(shū)及材料樣板潔具五金建議書(shū)家具方案建議書(shū)飾品采購(gòu)及擺設(shè)建議書(shū)。設(shè)計(jì)人應(yīng)提交的具體成果文件應(yīng)一式 套份數(shù)
第五條 設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方式
5.1設(shè)計(jì)費(fèi)總額人民幣大寫(xiě)： 元整。小x： 元。(含差旅、食宿)
5.2設(shè)計(jì)費(fèi)的支付
5.
2.1 本合同生效之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或 支票 方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)： 元整，小x： 元
5.
2.2 設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付布局及概念設(shè)計(jì)所有成果，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)： 元整，小x： 元
5.
2.3 設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖及家具燈具表，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě) 元整，小x： 元
5.
2.4設(shè)計(jì)人于合同生效之日起____日內(nèi)，交付裝飾擺設(shè)配飾成果，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)： 元整，小x： 元
5.
2.5 裝修施工完成驗(yàn)收合格后，經(jīng)委托人確認(rèn)之日起____日內(nèi)，委托人以電匯或支票方式支付設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣大寫(xiě)： 元整，小x： 元
第六條 雙方責(zé)任：
6.
1.1委托人按本合同
第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向設(shè)計(jì)人提交基礎(chǔ)資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性負(fù)責(zé)。委托人不得要求設(shè)計(jì)人違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或地方有關(guān)法規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì)。如因委托人提供上述資料及文件不及時(shí)、不準(zhǔn)確而引起設(shè)計(jì)失誤或返工，設(shè)計(jì)周期相應(yīng)順延?；蛩峤毁Y料作較大修改，致使設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外，委托人應(yīng)按返工的工作量向設(shè)計(jì)人支付返工設(shè)計(jì)費(fèi)，具體金額由雙方協(xié)商確定。但設(shè)計(jì)人不得因此中止或停止設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)成果。
6.
1.4所有工作均按照合同約定的設(shè)計(jì)進(jìn)度執(zhí)行，如因委托人因素造成的延誤，責(zé)任由委托人承擔(dān)。
6.
1.5委托人應(yīng)保護(hù)設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)成果，未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，委托人對(duì)設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件除本合同項(xiàng)目所需外不得擅自修改、復(fù)制或向
第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生以上情況，設(shè)計(jì)人有權(quán)向委托人提出索賠。
6.
2.設(shè)計(jì)人責(zé)任：
6.
2.2設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)委托人提供的有關(guān)文件進(jìn)行各階段設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)本合同約定進(jìn)行各階段的工作。
6.
2.3設(shè)計(jì)人不得對(duì)已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)擅自做任何增減或修改，如必須修改時(shí)，應(yīng)向委托人提出書(shū)面修改意見(jiàn)，并取得委托人的書(shū)面同意，否則，因此給委托人造成損失的設(shè)計(jì)人應(yīng)予賠償。
6.
2.4設(shè)計(jì)人按合同
第二條和
第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)內(nèi)容、成果、時(shí)間及份數(shù)向委托人交付設(shè)計(jì)成果及文件。
6.
2.5 設(shè)計(jì)人應(yīng)于接到委托人通知____日內(nèi)前往項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，并提供全面詳細(xì)的指導(dǎo)。無(wú)特殊情況，設(shè)計(jì)人前往現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的次數(shù)每周不超過(guò)2次。
6.
2.6設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)成果其 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 歸屬委托人，并保證該成果不會(huì)侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)人不得復(fù)制、泄露、轉(zhuǎn)讓、部分轉(zhuǎn)讓或在其他任何設(shè)計(jì)中使用、抄襲、模仿本合同項(xiàng)下的全部或部分設(shè)計(jì)成果及委托人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)資料，如發(fā)生以上情況，委托人可要求設(shè)計(jì)人返還設(shè)計(jì)費(fèi)，并賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
6.
2.7 設(shè)計(jì)人應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)交底及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)配合委托人指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工(差旅費(fèi)包括在設(shè)計(jì)費(fèi)中)。
6.3保密義務(wù)
合同各方對(duì)履行本合同過(guò)程中知悉、了解和獲取的對(duì)方商業(yè)信息，包括但不限于與該項(xiàng)目以及與本合同方案設(shè)計(jì)有關(guān)的任何形式的資料、文件、信息等，均負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面允許，不得向任何
第三方透露，否則，應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的一切損失。
第七條 違約責(zé)任 ：
7.1甲方應(yīng)按本合同
第五條規(guī)定的金額和時(shí)間交付設(shè)計(jì)費(fèi)，超過(guò)規(guī)定時(shí)間十天仍無(wú)法履行支付義務(wù)的，從
第十一天開(kāi)始每天支付應(yīng)付階段款額的萬(wàn)分之二作為逾期 違約金 。逾期超過(guò)三十天以上的，乙方有權(quán)暫時(shí)中止合同，但事先應(yīng)書(shū)面通知甲方。
7.2由于乙方自身原因，延誤了本合同
第四條約定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每逾期一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的萬(wàn)分之二。逾期超過(guò)三十天，甲方有權(quán)書(shū)面通知乙方終止合同，乙方應(yīng)于接到通知后一周內(nèi)雙倍返還甲方已支付的總設(shè)計(jì)費(fèi)金額，此 合同終止 。
7.3對(duì)本合同其它約定的違反，違約方均應(yīng)賠償因此給守約方造成的一切損失。
第八條 其 他
8.1 委托人要求設(shè)計(jì)人提供本合同
第二條及
第四條規(guī)定外的設(shè)計(jì)成果的，設(shè)計(jì)人另收工本費(fèi)。具體金額由雙方協(xié)商確定。
8.2 委托人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)本合同項(xiàng)目?jī)?nèi)容之外的工作服務(wù)的，另行支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
8.3 由于不可抗力因素致使合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。
8.4 本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中國(guó)法律。本合同發(fā)生爭(zhēng)議雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方同意向合同簽署地有 管轄權(quán) 的人民法院 訴訟 解決。
8.5 本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
8.6 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的往來(lái)傳真和會(huì)議紀(jì)要等均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.7 本合同一式四份，委托人和設(shè)計(jì)人各執(zhí)兩份。
委托人名稱(chēng)
設(shè)計(jì)人名稱(chēng)：
(蓋x) (蓋x)
簽約代表： 簽約代表： (簽字)
簽署日期：________年____月
(簽字) 簽署日期：________年____月____日____日
【第9篇】民事再審申請(qǐng)書(shū)（室內(nèi)裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定建筑施工資質(zhì)）
民事再審申請(qǐng)書(shū)
申請(qǐng)?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓?，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號(hào)碼，聯(lián)系電話。
被申請(qǐng)人（一審被告，二審上訴人）：云南電網(wǎng)某局，住所地，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人：王某，該局局長(zhǎng)。
被申請(qǐng)人（一審原告，二審上訴人）：肖某，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號(hào)碼，聯(lián)系電話。。
被申請(qǐng)人（一審被告，二審被上訴人）：昭通某公司，住所地，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：李某，該公司執(zhí)行董事。
一、申請(qǐng)事由：
申請(qǐng)人再審人與被申請(qǐng)人因觸電人身?yè)p害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級(jí)人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號(hào)民事判決書(shū)。申請(qǐng)?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng)：“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的；”之規(guī)定，向貴院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>
二、申請(qǐng)?jiān)賹彽恼?qǐng)求：
1.請(qǐng)求撤銷(xiāo)云南省昭通市中級(jí)人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民終550號(hào)民事判決書(shū)。
2.改判申請(qǐng)?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。
三、具體事實(shí)與理由：
申請(qǐng)事由符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng)：“當(dāng)事人的申請(qǐng)符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊，對(duì)承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^(guò)錯(cuò)，認(rèn)定申請(qǐng)?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯(cuò)誤。
首先，室內(nèi)裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。《中華人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請(qǐng)?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請(qǐng)人肖某粉糊，并無(wú)對(duì)承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^(guò)錯(cuò)。
其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案；沒(méi)有設(shè)計(jì)方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。
此外，參考最高人民法院（2014）民申字第938號(hào)朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?shū)，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問(wèn)題?！吨腥A人民共和國(guó)建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營(yíng)的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無(wú)效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動(dòng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門(mén)規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無(wú)效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無(wú)需具備《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請(qǐng)?jiān)賹徣藳](méi)有過(guò)錯(cuò)。
綜上所述，原審適用法律確有錯(cuò)誤。申請(qǐng)?jiān)賹徣苏?qǐng)貴院依法再審，糾正錯(cuò)誤，維護(hù)申請(qǐng)?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。
此致
某高級(jí)人民法院
申請(qǐng)人：
年月日
【第10篇】民用建筑工程室內(nèi)裝修合同
2023民用建筑工程室內(nèi)裝修甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)部《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》十項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問(wèn)題，達(dá)成如下協(xié)議：
1、乙方保證工程實(shí)行環(huán)保設(shè)計(jì)、采用環(huán)保材料、進(jìn)行環(huán)保施工、裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
2、可檢測(cè)工程驗(yàn)收后，甲方如果認(rèn)為有必要對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，可以委托下列具有國(guó)家資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測(cè)，檢測(cè)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
國(guó)家建筑材料檢測(cè)中心-室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)總站
地址：_________
電話：_________
3、室內(nèi)環(huán)境空氣檢測(cè)項(xiàng)目為“甲醛”、“苯”、“”三項(xiàng)，檢測(cè)數(shù)據(jù)以本合同列出的，上述具有國(guó)家資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的《環(huán)境檢測(cè)報(bào)告》為準(zhǔn)。
4、甲方同意在室內(nèi)空氣進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，必須符合以下條件，否則檢測(cè)結(jié)果無(wú)效，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
檢測(cè)須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項(xiàng)目的情況下進(jìn)行;室內(nèi)所有對(duì)環(huán)境能產(chǎn)生影響的材料均須為乙方報(bào)價(jià)明細(xì)上和增減項(xiàng)單上的項(xiàng)目，且為乙方提供。
如果有非乙方施工項(xiàng)目，或有未與乙方書(shū)面約定而進(jìn)行施工的項(xiàng)目，檢測(cè)結(jié)果無(wú)效。
檢測(cè)時(shí)間應(yīng)在可檢測(cè)工程完工驗(yàn)收_________天之后進(jìn)行，在此期間，室內(nèi)必須每天24小時(shí)通風(fēng)換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
檢測(cè)由乙方專(zhuān)職人員、檢測(cè)中心專(zhuān)業(yè)人員、客戶三方同時(shí)在場(chǎng)的情況下進(jìn)行，唯此情況下進(jìn)行的檢測(cè)視為有效。
符合本合同列出的，具有國(guó)家資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所要求的室內(nèi)、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內(nèi)空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料，因此如果室內(nèi)空氣經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發(fā)現(xiàn)有本合同及條款的情況或行為，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如沒(méi)有發(fā)現(xiàn)本合同及條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對(duì)裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、由于乙方原因?qū)е率覂?nèi)空氣不合格，乙方按下列步驟解決：
進(jìn)行綜合治理，治理期限為一個(gè)月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價(jià)的3‰承擔(dān)違約金。檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告之前的時(shí)間，不算做工程延期。
治理結(jié)束后，經(jīng)檢測(cè)室內(nèi)空氣仍不達(dá)標(biāo)的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。
乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動(dòng)終止，乙方不再負(fù)有其他責(zé)任。
8、由于室內(nèi)空氣中有害物質(zhì)含量會(huì)因揮發(fā)越來(lái)越少，因此空氣質(zhì)量不存在保質(zhì)期。
9、本合同必須與施工合同同時(shí)簽定方可有效。乙方擁有對(duì)本合同的最終解釋權(quán)。
10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方：_________乙方：_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
【第11篇】建筑室內(nèi)裝修合同書(shū)
委托人：
設(shè)計(jì)人：
委托人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)的室內(nèi)設(shè)計(jì)工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列法律法規(guī)簽訂：
1.1《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》。
1.2國(guó)家及地方有關(guān)建筑工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章。
第二條本合同設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目的內(nèi)容：
2.1項(xiàng)目名稱(chēng)：室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)
2.2設(shè)計(jì)內(nèi)容：設(shè)計(jì)人依委托人所提供圖紙及相關(guān)數(shù)據(jù)，提供設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。設(shè)計(jì)工程范圍見(jiàn)附件圖紙。設(shè)計(jì)人承擔(dān)之設(shè)計(jì)工作內(nèi)容：
2.1基本設(shè)計(jì)方案
2.2平面施工圖
2.3立面施工圖
2.4剖面施工圖
2.5節(jié)點(diǎn)詳圖
2.6空間效果圖
2.7弱電配置出線定點(diǎn)設(shè)計(jì)
2.8室內(nèi)吊頂空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(jì)
2.9室內(nèi)燈光設(shè)計(jì)及燈具建議書(shū)
2.10室內(nèi)建材建議及材料樣板
2.11潔具五金建議書(shū)
2.12家具方案建議書(shū)
2.13飾品采購(gòu)及擺設(shè)建議書(shū)
第三條委托人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提供的有關(guān)資料、時(shí)間及期限：
第四條設(shè)計(jì)人應(yīng)向委托人交付的設(shè)計(jì)資料及文件：
4.1設(shè)計(jì)人依設(shè)計(jì)進(jìn)展情況陸續(xù)向委托人提供所有設(shè)計(jì)圖紙的電子文件及藍(lán)圖肆套
【第12篇】建筑室內(nèi)裝修合同通用版
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)： 聯(lián)系電話：___________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)： 聯(lián)系電話：___________________
根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址： 裝修面積：___________________設(shè)計(jì)師：___________________ 聯(lián)系電話：___________________
2、工程內(nèi)容：詳見(jiàn)效果圖(施工圖)及工程預(yù)算書(shū)。
3、本工程范圍：包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為 天(日歷天)，自________年____月____日至________年____月____日，如遇雷雨天氣，不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
按圖紙、設(shè)計(jì)要求及國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
三、合同價(jià)款和支付方式
1、本工程預(yù)算總造價(jià)： (大寫(xiě))_________________ 本工程造價(jià)詳見(jiàn)工程預(yù)算表，如有增加工程項(xiàng)目，雙方另行協(xié)商。
2、付款方式：
11.2 工程驗(yàn)收合格后，甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核自提交之日起____日內(nèi)如
1、提供完整的工程施工場(chǎng)地并協(xié)調(diào)好各部門(mén)、鄰居關(guān)系，以保障工程的順利進(jìn)行。
2、提供乙方施工過(guò)程中的供水及供電。
3、負(fù)責(zé)審核圖紙并簽字認(rèn)可，作為施工的依據(jù)。否則乙方有權(quán)不進(jìn)行施工，工期順延。工程項(xiàng)目如變更或增加，雙方協(xié)商調(diào)整施工圖紙、工程費(fèi)用及工期，否則乙方有權(quán)不進(jìn)行修改或變更、增加。
4、負(fù)責(zé)隱蔽工程的隱蔽前驗(yàn)收。
5、及時(shí)做好工程竣工后的組織驗(yàn)收工作。
6、及時(shí)按本合同第三項(xiàng)付工程進(jìn)度款給乙方。
五、乙方職責(zé)
1、嚴(yán)格按照甲方認(rèn)可的圖紙施工。
2、切實(shí)按照工程設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范嚴(yán)格操作精細(xì)施工，確保工程質(zhì)量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作，并遵守小區(qū)有關(guān)管理制度。
4、負(fù)責(zé)整個(gè)工程預(yù)算確定項(xiàng)目所需材料的質(zhì)量，嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)方案所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選購(gòu)材料。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)配合甲方做好工程竣工后驗(yàn)收工程。
6、如期進(jìn)場(chǎng)施工，按期完工。
六、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，必須經(jīng)甲方或甲方授權(quán)人簽字認(rèn)可，順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進(jìn)度款，每逾期一天按應(yīng)付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，應(yīng)按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
七、保修條例
工程的保修期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期內(nèi)若存在工程質(zhì)量方面的問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修，易耗xx(如拉手、門(mén)鎖、燈泡、燈管、水龍頭等)除外。若由于甲方使用不當(dāng)或故意損壞的質(zhì)量問(wèn)題，不在保修范圍，乙方可協(xié)助維修，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
八、安全
1、乙方在工程施工至交付之前的過(guò)程中，甲方人員(除現(xiàn)場(chǎng)代表及監(jiān)理人員外)未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負(fù)責(zé)。如非甲方人員擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，造成人身安全或其它安全事故的，則由乙方負(fù)責(zé)。
2、在施工過(guò)程中，由于乙方違章施工，違反操作規(guī)程，造成人員安全或在建工程損失，其責(zé)任由乙方承擔(dān)。
九、其他事項(xiàng)
1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當(dāng)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)分歧，原則上雙方應(yīng)友好協(xié)商解決, 協(xié)商不成時(shí)，可向當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，在工程竣工、結(jié)算、甲方付清工程款，乙方將工程交付甲方使用。
甲 方： 乙 方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：____日 期：____日 期
