廣告牌承攬合同（6份范本）

【第1篇】廣告牌承攬合同

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權(quán)利及義務(wù)關(guān)系，結(jié)合本產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定如下條款，共同遵守。

第一條 概況：

一、工程名稱和地點

1、工程名稱：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌

2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產(chǎn)項目工地外圍墻(原西寧xx廠)

二、工程內(nèi)容

規(guī)格：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌一塊，總高

4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準(zhǔn)。

第二條 承包方式和總價

1、包工包料(不含燈具、含稅金)。

2、戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。

3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三條 圖紙：

1.本合同附戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工結(jié)構(gòu)剖面圖1張。

第四條 質(zhì)保：

1. 經(jīng)甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設(shè)的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌(含主體鋼結(jié)構(gòu)前后面，不含廣告畫面)質(zhì)保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因乙方設(shè)計要求、施工技術(shù)、材料、加工工藝等出現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方全部負(fù)責(zé)修復(fù)(更換)，費用由乙方承擔(dān)。質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現(xiàn)的損壞，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條 結(jié)算：

1.合同簽定當(dāng)日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;

2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。

第六條 甲方責(zé)任：

1.甲方委派魏x為本工程駐工地代表，對工程進(jìn)度，工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題以及其它事宜。

2.甲方負(fù)責(zé)戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工前期審批手續(xù)，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3.若遇甲方原因及

第三方原因延誤的工期因順延。

第七條 乙方責(zé)任：

1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常事務(wù)工作。

2.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現(xiàn)的損失及人員傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)制作地基挖掘地基時，因注意地下管網(wǎng)線，如有損壞乙方負(fù)責(zé)修復(fù)(甲方有義務(wù)提前以書面形式告知乙方)。

3.在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范并及時解決施工中出現(xiàn)的問題，按期完工。

4.在質(zhì)保期內(nèi)，屬乙方責(zé)任造成工程質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)無償修理。

5.乙方按合同進(jìn)度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌所需的各種施工設(shè)施、工具、鋼結(jié)構(gòu)主體及零部件的運輸?shù)葐栴}，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負(fù)責(zé)材料的管理和施工現(xiàn)場的整潔衛(wèi)生。

第八條 違約責(zé)任

1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔(dān)因違約給守約方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任(如發(fā)生訴訟等維權(quán)行為時，違約方必須承擔(dān)全部訴訟費及律師代理費)。

第九條 免責(zé)條款：

1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌損毀雙方免責(zé)。(指地震等自然災(zāi)害及人類不可抗力)。

第十條 合同變更：

本合同的變更必須由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十一條 合同解除：

雙方確定出現(xiàn)下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

1.發(fā)生不可抗力的;

2.雙方同意不執(zhí)行本合同的。

第十二條 爭議解決：

雙方因履行本合同而發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。

第十四條 附則：

1.合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。

3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質(zhì)保期結(jié)束后失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委托代理人 ： 委托代理人 ：

聯(lián) 系 方 式： 聯(lián) 系 方 式：

【第2篇】廣告牌承攬熱門合同范本

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權(quán)利及義務(wù)關(guān)系，結(jié)合本產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定如下條款，共同遵守。

第一條 概況：

一、工程名稱和地點

1、工程名稱：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌

2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產(chǎn)項目工地外圍墻(原西寧xx廠)

二、工程內(nèi)容

規(guī)格：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌一塊，總高

4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準(zhǔn)。

第二條 承包方式和總價

1、包工包料(不含燈具、含稅金)。

2、戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。

3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三條 圖紙：

1.本合同附戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工結(jié)構(gòu)剖面圖1張。

第四條 質(zhì)保：

1. 經(jīng)甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設(shè)的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌(含主體鋼結(jié)構(gòu)前后面，不含廣告畫面)質(zhì)保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因乙方設(shè)計要求、施工技術(shù)、材料、加工工藝等出現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方全部負(fù)責(zé)修復(fù)(更換)，費用由乙方承擔(dān)。質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現(xiàn)的損壞，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條 結(jié)算：

1.合同簽定當(dāng)日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工

2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。

第六條 甲方責(zé)任：

1.甲方委派魏x為本工程駐工地代表，對工程進(jìn)度，工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題以及其它事宜。

2.甲方負(fù)責(zé)戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工前期審批手續(xù)，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3.若遇甲方原因及

第三方原因延誤的工期因順延。

第七條 乙方責(zé)任：

1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常事務(wù)工作。

2.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現(xiàn)的損失及人員傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)制作地基挖掘地基時，因注意地下管網(wǎng)線，如有損壞乙方負(fù)責(zé)修復(fù)(甲方有義務(wù)提前以書面形式告知乙方)。

3.在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范并及時解決施工中出現(xiàn)的問題，按期完工。

4.在質(zhì)保期內(nèi)，屬乙方責(zé)任造成工程質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)無償修理。

5.乙方按合同進(jìn)度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌所需的各種施工設(shè)施、工具、鋼結(jié)構(gòu)主體及零部件的運輸?shù)葐栴}，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負(fù)責(zé)材料的管理和施工現(xiàn)場的整潔衛(wèi)生。

第八條 違約責(zé)任

1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔(dān)因違約給守約方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任(如發(fā)生訴訟等維權(quán)行為時，違約方必須承擔(dān)全部訴訟費及律師代理費)。

第九條 免責(zé)條款：

1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌損毀雙方免責(zé)。(指地震等自然災(zāi)害及人類不可抗力)。

第十條 合同變更：

本合同的變更必須由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十一條 合同解除：

雙方確定出現(xiàn)下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

1.發(fā)生不可抗力的

2.雙方同意不執(zhí)行本合同的。

第十二條 爭議解決：

雙方因履行本合同而發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。

第十四條 附則：

1.合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。

3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質(zhì)保期結(jié)束后失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委托代理人 ： 委托代理人 ：

聯(lián) 系 方 式： 聯(lián) 系 方 式：

簽 訂____日 期： 簽 訂____日 期

【第3篇】廣告牌承攬合同書標(biāo)準(zhǔn)范本

委托方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),特訂立本合同。

一、工程概況：

1 合同標(biāo)的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數(shù)量為 個。

2 戶外大型廣告牌的名稱：

3 施工地點：

4 上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。

5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責(zé)任：

1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上問題。

2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。

3 開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。

4 向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準(zhǔn)手續(xù)。

6 提供施工圖紙并進(jìn)行技術(shù)交底。

8 應(yīng)由甲方承擔(dān)的其它工作。

9 甲方未能履行本義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10 如基礎(chǔ)位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)深度低1-2米執(zhí)行，費用由甲方承擔(dān)。

11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負(fù)責(zé)處理，產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān)，給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的由甲方負(fù)責(zé)等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔(dān)。

12 根據(jù)工程進(jìn)度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果給予驗收評定。

三 、乙方的責(zé)任：

1 按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。

2 根據(jù)工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設(shè)施，并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)。

3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。

4 乙方接受甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應(yīng)即刻給予答復(fù)并及時處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失和后果由乙方承擔(dān)。

5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及詳細(xì)施工方案，包括進(jìn)場日期、施工進(jìn)度表。

6 乙方做好廣告牌避雷事宜。

7 乙方承諾依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進(jìn)料施工，所使用的鋼材符合國家表準(zhǔn)版5或235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料，材料和加工件進(jìn)場甲方按樣本質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，乙方在工程施工中如出現(xiàn)上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內(nèi)容，責(zé)任全權(quán)由乙方承擔(dān)。

甲方：乙方：________年____月____日

【第4篇】廣告牌承攬加工合同

認(rèn)立合同雙方：

承攬方：_______________

定作方：_______________

定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量：

______________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求：

______________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

______________________________

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

______________________________

第十條結(jié)算方式及期限

______________________________

第十一條其它

____________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)

代表人：(蓋章)代表人：(蓋章)

地址：_______________地址：_______________

電話：_______________電話：_______________

開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________

帳號：_______________帳號：_______________

_____年_____月_____日

【第5篇】廣告牌承攬標(biāo)準(zhǔn)合同范本

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方本著平等自愿、互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方制作、安裝、維護(hù)樓樓頂廣告牌有關(guān)事宜達(dá)成一致,特訂立此合同.

第一條 委托項目

1.1 制作、安裝、維護(hù)市樓樓頂廣告牌,具體規(guī)格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結(jié)構(gòu)預(yù)埋件定位。

第二條:合同價款

2.1 制作、安裝、維護(hù)市樓樓頂廣告牌按乙方報價包干,暫定工程總價款為人民幣..整(元),雙方同意按實結(jié)算,該包干單價為包制作、包安裝、包工包料、包維護(hù)、包施工水電費、包稅費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設(shè)計變更,乙方應(yīng)予以執(zhí)行,仍按包干單價計費。

第三條:付款方式

3.1 乙方材料進(jìn)場經(jīng)驗收合格后七天內(nèi),甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%

3.2 工程完工經(jīng)甲方驗收合格且完成結(jié)算后十天內(nèi),甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價款的90%

3.3 保修期滿________年,經(jīng)甲方確認(rèn)無質(zhì)量問題或有質(zhì)量問題已履行維修義務(wù),甲方向乙方支付完剩余款項注(________年保修:保廣告外露發(fā)光字________年,廣告牌鋼結(jié)構(gòu)保修________年,鋼結(jié)構(gòu)過保后防銹由甲方自行維護(hù))

3.4 乙方在甲方付款前應(yīng)按甲方財務(wù)部門和當(dāng)?shù)囟悇?wù)的要求出具合法、有效的發(fā)票。

第四條 廣告牌制作安裝完成時間及驗收:

4.1 乙方應(yīng)自開工之日起個日歷天完成制作和安裝,達(dá)到驗收合格的條件。

第五條、雙方權(quán)利與義務(wù):

5.1 甲方的權(quán)利和義務(wù):

5.

1.1 按時按量向乙方支付合同中規(guī)定的費用

5.

1.2 此工程施工期間,由甲方提供升降架把材料運到樓頂,由甲方提供施工電源鐵架底部與樓板連接部分防水處理由甲方負(fù)責(zé)

5.2乙方的權(quán)利和義務(wù):

5.

2.2 本工程如需報建,乙方應(yīng)全力予以配合

5.

2.3 施工人員、工具、器材及其財產(chǎn)的安全、保險由乙方自行負(fù)責(zé),否則造成一切損失由乙方負(fù)責(zé)賠償

5.

2.4 乙方應(yīng)文明施工,不得在現(xiàn)場亂堆、亂搭、亂涂、亂接水電,如違反當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境管理規(guī)定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔(dān)

5.

2.5 遵守當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)主管部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪間以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,乙方應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)和承擔(dān)因此發(fā)生的費用

5.

2.6在尚未辦理移交給甲方前,乙方負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作,在保護(hù)期間發(fā)生損毀,乙方自費予以修復(fù)

第六條、材料的要求:

乙方用于本工程的材料設(shè)備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優(yōu)等品,經(jīng)甲方認(rèn)可后才進(jìn)行制作(即材料的品牌須經(jīng)甲方確認(rèn)),不合格產(chǎn)品不得使用,如發(fā)現(xiàn)使用不符合甲方確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備,乙方負(fù)責(zé)重新購買及重新施工。

第七條、質(zhì)量及驗收:

1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按國家相關(guān)行業(yè)的驗收

2、工程完成后乙方先行自檢合格后,書面報請甲方要求進(jìn)行驗收,并需達(dá)到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、如驗收不合要求,乙方自行返工并負(fù)擔(dān)返工費用至達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為止。

4、乙方不得隨意對原設(shè)計進(jìn)行修改或變量,如因在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經(jīng)甲方確認(rèn),如發(fā)生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。

第八條、質(zhì)量保修期:

1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為________年。在保修期間內(nèi),發(fā)生以下情況不作保修:人為破壞,自然災(zāi)害如地震或臺風(fēng)在八級以上(含八級)等不可抗拒因素

2、保修責(zé)任范圍包括凡因乙方施工質(zhì)量、采購材料設(shè)備質(zhì)量原因造成的損壞均屬保修責(zé)任范圍。

3、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇復(fù)雜或比較有難度的問題由乙方安排技術(shù)人員到現(xiàn)場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進(jìn)場維修,乙方逾期進(jìn)場維修的,甲方有權(quán)自行維修,所需款項將直接從保修金中扣除或甲方向乙方追償。

第九條、違約責(zé)任:

乙方未按本合同

第三條約定完工的,每逾期一天,應(yīng)向甲方承擔(dān)人民幣500元的違約金。

第十條、其它約定

10.1 本合同中提到的通知、《驗收書》等均應(yīng)以書面形式出現(xiàn)一并作為合同中的附件,與本合同具有同等法律效力

10.2 本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充合同,補充合同作為本合同附件

10.3 本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執(zhí)一份均具同等法律效力

10.4 在本合同履行期內(nèi),雙方應(yīng)盡量通過友好協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成的,雙方均可向市有管轄權(quán)的人民法院起訴。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

代表: 代表:

(簽字) (簽字)

通信地址: 通信地址:____鎮(zhèn)大道

電話: 電話

【第6篇】廣告牌承攬熱門合同樣書

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第1條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工期：本工程自________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。

1.4 合同價款：小寫人民幣： 即大寫人民幣：

第2條 甲方權(quán)責(zé)

2.1 向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。

2.2 指派 為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行及工程審核。

2.3 指派 為甲方駐工地代xx，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。

2.4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，審核乙方的施工方案和進(jìn)度計劃，驗收工程。

2.5 確保在________年____月____日交付施工現(xiàn)場于乙方。

2.6 組織人員驗收乙方的工程。

2.7 確保按照合同確認(rèn)之日期支付款項于乙方。

2.8 甲方負(fù)責(zé)此項廣告工程的報批。

第3條 乙方權(quán)責(zé)

3.1 開工前 天，乙方向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現(xiàn)場交底。

3.2 指派 為乙方代表，負(fù)責(zé)解決乙方負(fù)責(zé)的各項事宜和合同履行。

3.3 指派 為乙方工地代xx，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

3.4 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作流程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。做好工程進(jìn)度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3.5 遵守國家或地方政府有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，管理好施工隊伍，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

3.6 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，經(jīng)甲方同意后辦理相應(yīng)審批手續(xù)方可施工。

3.7 現(xiàn)場施工場地或水、電、設(shè)備等產(chǎn)生的費用由乙方自理。

3.8全力配合甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗收工作。

第4條 關(guān)于工期的約定

4.1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4.2 因甲方未能按時交施工現(xiàn)場給乙方，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4.3 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應(yīng)順延。

4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工1小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。

第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的施工及驗收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-)為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。

5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，如造成停工，工期順延若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。

5.4由于乙方原因造成質(zhì)量或人員事故，其一切后果由乙方承擔(dān)，工期不順延。

5.5工程竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的日內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。如甲方在乙方發(fā)出驗收通知后的日內(nèi)仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)的，視為已經(jīng)驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應(yīng)該配合甲方在最短的時間內(nèi)改善工程，工程時間可由甲乙雙方協(xié)商確定，期間所產(chǎn)生的所有費用乙方自理。

第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

6.1 本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。

6.2 工程竣工后，乙方提出將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

6.3 本項目造價根據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設(shè)計圖紙內(nèi)容進(jìn)行項目造價包干(甲方要求增加的工程除外。

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7.1 本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標(biāo)產(chǎn)品。

7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，與樣板材料不一致的，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。

8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全、火災(zāi)事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔(dān)。

第9條違約責(zé)任

9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。

9.2 乙方除自然力(臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震、冰雹、大雨等)、政府、戰(zhàn)爭、火災(zāi)等不可抗力之因素外，應(yīng)按本協(xié)議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議，有權(quán)拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。

9.3 如甲方未能按本協(xié)議約定的時間內(nèi)付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔(dān)任何損失或責(zé)任，乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。

9.4 若甲方在以上規(guī)定的時間內(nèi)逾期未付款，則自本協(xié)議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一致推遲，則收款時間相應(yīng)順延。

9.5 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第10條 爭議或糾紛處理

10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

第11條 附則

11.1 本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三________年在保修期內(nèi)，甲方應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護(hù)油漆一次，如甲方未按期加以防護(hù)，乙方不保修穿孔字保修期為_一________年如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和穿孔字在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)及時維護(hù)修復(fù)。

11.2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。

11.3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協(xié)議，并具有同等法律效率。

11.4 本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護(hù)保養(yǎng)合同。

甲 方： 乙 方：

法人代表： 法人代表：

法人代表委托人： 法人代表委托人：

簽訂日期________年____月____日