延期工程合同（12份范本）

【第1篇】工程延期索賠函

尊敬的_______________總監(jiān)理工程師：_________________

我項(xiàng)目部承擔(dān)的_______________項(xiàng)目，在_______________過程中，因受_______________因素的影響，導(dǎo)致_______________該項(xiàng)目停工_______________天，鑒于該項(xiàng)目為關(guān)鍵項(xiàng)目，此次停工，將會導(dǎo)致整個工程直線工期延長__________天。根據(jù)專用合同條款第__________條，現(xiàn)申請工程延期__________天，由此帶來的費(fèi)用增加，我項(xiàng)目部將另行申報。

一、停工事件及其原因

二、停工對直線工期的影響

項(xiàng)目部總經(jīng)理(或總工程師)：_________________

【第2篇】工程延期證明書

工程延期證明書_________支行：

我單位與_________有限公司于20_________年12月簽訂了_________市子尹路南延線棚戶區(qū)改造項(xiàng)目邊坡治理工程施工合同，當(dāng)時由于拆遷及土地問題未完全解決，導(dǎo)致工程施工延期至現(xiàn)在，經(jīng)過有關(guān)部門通力合作解決了現(xiàn)場部分問題，現(xiàn)已具備施工條件，我單位已通知施工單位于20_________年5月10日進(jìn)場施工，工期順延至20_________年9月10日（合同工期120日歷天），請貴行辦理該工程的安全文明施工措施費(fèi)銀行專戶手續(xù)為謝！

_________市_________有限責(zé)任公司

_________項(xiàng)目部

【第3篇】工程合同延期證明

協(xié)議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

【第4篇】水利工程延期合同

協(xié)議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從________年____月____日至________年____月____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從________年____月____日至________年____月____日，以及從________年____月____日至________年____月____日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第5篇】建筑工程延期合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

【第6篇】工程合同延期協(xié)議

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務(wù)合同（以下簡稱原合同）。現(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)（服務(wù)時間從年月日至年月日）更改為乙方將向甲方提供14個月的服務(wù)（服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日）。

【第7篇】工程監(jiān)理延期合同

發(fā)包方：

承包方：

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議如下：

一、項(xiàng)目概況：

本項(xiàng)目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計(jì)容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)

二、工程形象進(jìn)度

本工程主體全部結(jié)頂，并進(jìn)過中間安全、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，裝飾工程開始施工。

三、工期延誤原因

1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。

2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

四、工期延誤時間

現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期2013年8月9日順延至2014年6月30日。

五、協(xié)議生效

協(xié)議訂立時間：年月日。

協(xié)議訂立地點(diǎn)：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。

【第8篇】工程延期監(jiān)理合同補(bǔ)充協(xié)議

委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________

監(jiān)理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________

一.乙方必須按照建筑工程監(jiān)理規(guī)范認(rèn)真履行職責(zé),直至本項(xiàng)目完工.必須繼續(xù)執(zhí)行甲、乙雙方簽訂的<<建設(shè)工程委托監(jiān)理合同>>的具體規(guī)定。

二.本協(xié)議為雙方簽訂的<<建設(shè)工程委托監(jiān)理合同>>的延續(xù),直至整個項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收完畢,包括原合同規(guī)定的內(nèi)容。綠化、道路等工程不再另行聘請監(jiān)理。

三.本協(xié)議有效日期為：_________________年_____月______日至本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,費(fèi)用按月包干結(jié)算的方式。

四.監(jiān)理費(fèi)用

按月計(jì)算,包干價格為__________萬/月.乙方必須保證監(jiān)理人員5人以上,如遇工程進(jìn)度加快，乙方必須機(jī)動增加監(jiān)理人員，以保證工程質(zhì)量。

委托人(甲方)：_________________監(jiān)理人(乙方)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

【第9篇】工程延期申請書

關(guān)于工程延期的申請

致：襄汾縣百公里汾河生態(tài)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理項(xiàng)目部北京當(dāng)代園林工*監(jiān)理有限公司襄汾監(jiān)理部由臨汾*沈達(dá)園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程07標(biāo)工程合同工期為60天（開工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r完工。

1、曲亭水庫上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。

2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進(jìn)行播種。

特申請延期至2013年10月20日，望批準(zhǔn)！

臨汾*沈達(dá)園林綠化有限公司

襄汾縣汾河治理堤內(nèi)綠化七標(biāo)段項(xiàng)目部

2013年5月25日

【第10篇】工程合同延期補(bǔ)充協(xié)議

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

【第11篇】結(jié)算合同和工程延期

協(xié)議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第12篇】工程延期合同

協(xié)議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務(wù)合同（以下簡稱原合同）?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)（服務(wù)時間從年月日至年月日）更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(wù)（服務(wù)時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日）。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________