開(kāi)發(fā)工程合同（15份范本）

【第1篇】樓盤(pán)開(kāi)發(fā)工程內(nèi)部分包合同

2023樓盤(pán)開(kāi)發(fā)工程內(nèi)部分包總包單位： (簡(jiǎn)稱甲方)

分包單位： (簡(jiǎn)稱乙方)

為了加強(qiáng)協(xié)作配合，共同完成國(guó)家建設(shè)任務(wù)，甲方將部分工程項(xiàng)目委托給乙方承包施工，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，除按公司制訂的'土建與水電施工配合暫行規(guī)定'執(zhí)行外，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同履行。

第一條 工程名稱：(略)

第二條 工程地點(diǎn)：(略)

第三條 承包方式：(略)

第四條 工程項(xiàng)目、造價(jià)及工期：(略)

第五條 甲、乙雙方責(zé)任

一、甲方責(zé)任

對(duì)承包方要向發(fā)包方單位全面責(zé)任，履行承包合同。

組織編制施工組織設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督工作。

統(tǒng)一工程部領(lǐng)取施工圖紙和技術(shù)資料，并提供給乙方。

經(jīng)甲方同意，乙方可直接從工程部領(lǐng)取圖紙資料，組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底，辦理各種變更洽商，或者委托乙方直接向發(fā)包方單位辦理變更洽商。

統(tǒng)籌安排現(xiàn)場(chǎng)平面布置，為乙方提供生產(chǎn)、生活場(chǎng)地和臨時(shí)設(shè)施、水源和腳手架，其管理費(fèi)用在竣工結(jié)算時(shí)由公司預(yù)算部門(mén)裁決，在造價(jià)中扣除。

參加乙方工程質(zhì)量和竣工驗(yàn)收，編制總包竣工資料。

統(tǒng)一組織乙方分包工程的預(yù)算編審、撥款及結(jié)算。

二、乙方責(zé)任

保證分包工程項(xiàng)目質(zhì)量和工期要求。

按施工組織設(shè)計(jì)要求編制分包工程項(xiàng)目的施工方案，參加甲方綜合平衡。

編制分包工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃、材料、設(shè)備計(jì)劃，編制工程預(yù)結(jié)算書(shū)。

乙方提供分包工程項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)協(xié)商等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)分包工程保修一年。

服從甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、保衛(wèi)、場(chǎng)容等規(guī)章制度的管理。

第六條 項(xiàng)目物資供應(yīng)

分包項(xiàng)目所有的設(shè)備、材料由發(fā)包單位供應(yīng)，乙方直接與發(fā)包單位辦理交接手續(xù)，憑結(jié)算單與甲方和發(fā)包單位結(jié)算，超預(yù)算部分，由乙方找發(fā)包單位辦理增賬手續(xù)。

乙方分包工程項(xiàng)目需用公司內(nèi)部供應(yīng)材料，由乙方編制計(jì)劃，直接送公司物資設(shè)備部，由物資設(shè)備部直接供應(yīng)給乙方材料。

非標(biāo)準(zhǔn)件由乙方自行解決，其費(fèi)用按預(yù)算價(jià)格計(jì)算。

超預(yù)算的，由乙方直接找發(fā)包單位辦理增賬洽商。

第七條 上報(bào)工作量與結(jié)算

施工圖預(yù)算由公司預(yù)算部門(mén)編制，分包單位由甲方以棟號(hào)或以單位工程一次性簽字后報(bào)量，否則不得報(bào)量。

在預(yù)算沒(méi)有出來(lái)時(shí)，乙方可在估算范圍內(nèi)報(bào)量，一定要留有余量，不能突破總量。

設(shè)計(jì)變更的增減賬凡屬發(fā)包單位的，由甲方直接向發(fā)包單位辦理洽商，但變更洽商必須及時(shí)送甲方主管技術(shù)員和預(yù)算員各一份，以免土建和水電矛盾。

屬甲方給乙方辦理洽商的由甲乙雙方自行解決。

結(jié)算由甲方匯總乙方的增減賬和調(diào)價(jià)，雙方共同和發(fā)包單位結(jié)算。

甲方和乙方的報(bào)量數(shù)，以最后結(jié)算為準(zhǔn)，平時(shí)報(bào)量到結(jié)算時(shí)采取多退少補(bǔ)辦法，乙方結(jié)算應(yīng)由甲方簽字認(rèn)可報(bào)工程部，否則不能報(bào)量。

第八條 工尺功能質(zhì)量和交工驗(yàn)收

本工程項(xiàng)目質(zhì)量要求達(dá)到 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)均以施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明及國(guó)家現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范為依據(jù)。

隱蔽工程驗(yàn)收和壓力實(shí)驗(yàn)，由乙方直接找發(fā)包單位和有關(guān)人員辦理簽字手續(xù)。

第九條 獎(jiǎng)勵(lì)與罰款

施工工期：按棟號(hào)承包合同工期為準(zhǔn)，凡屬年度竣工棟號(hào)的，甲方應(yīng)在二月十九日前，排出總施工進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)交乙方安排施工，竣工標(biāo)準(zhǔn)為水通、燈亮、地凈、窗明配套，每提前一天或推遲工期一天，按承包費(fèi)用總額的萬(wàn)分之二獎(jiǎng)罰，在施工過(guò)程中各工序間的穿插作業(yè)時(shí)間，由現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)議定。

在制定計(jì)劃時(shí)，必須貫徹分包服從總包、總包關(guān)心分包的原則，計(jì)劃一經(jīng)形成，各方都要遵循計(jì)劃安排施工，否則負(fù)拖延工期責(zé)任。

質(zhì)量：乙方創(chuàng)一個(gè)分項(xiàng)優(yōu)良工程，按土建與水電產(chǎn)值比例的100%分享甲方的質(zhì)量竣工獎(jiǎng);乙方創(chuàng)兩個(gè)分項(xiàng)優(yōu)良工程，按土建與水電值比例的150%分享甲方的質(zhì)量竣工獎(jiǎng);乙方只保兩個(gè)分項(xiàng)合格工程，甲方按實(shí)際的質(zhì)量竣工獎(jiǎng)(罰)金額水電產(chǎn)值比例處罰乙方。

乙方必須服從甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理制度，否則甲方有權(quán)按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行罰款，如有糾紛，由公司裁決。

分包工程的其他考核與獎(jiǎng)罰按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 其他

合同在執(zhí)行中所發(fā)生的問(wèn)題和矛盾，由雙方按規(guī)定協(xié)商解決，如雙方解決不了，報(bào)公司主管部門(mén)仲裁。

本合同正本二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;副本 份，甲方執(zhí) 份(包括報(bào)送公司預(yù)算、工程、財(cái)務(wù)、材料、經(jīng)營(yíng)各一份)。

補(bǔ)充條款：

總包單位：

分包單位：

負(fù)責(zé)人：

負(fù)責(zé)人：

工程代表人：

工程代表人：

內(nèi)部銀行賬號(hào)：

內(nèi)部銀行賬號(hào)：

年 月 日

【第2篇】產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

本人在****年*月*日入職，主要負(fù)責(zé)**產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工程師的工作。

在來(lái)到公司的這3個(gè)月期間，跟同事共同完成網(wǎng)站整體改版主要是網(wǎng)站首頁(yè)所需的數(shù)據(jù)在后臺(tái)開(kāi)發(fā)相應(yīng)的欄目，本人獨(dú)立完成資訊中心欄目的中后期開(kāi)發(fā)與完善，首頁(yè)高級(jí)搜索產(chǎn)品的以及項(xiàng)目通資訊與新版注冊(cè)功能等日常開(kāi)發(fā)工作，改進(jìn)了后臺(tái)部分功能（回復(fù)管理、編輯器、文章發(fā)布、附件上傳、圖片上傳、后臺(tái)管理），對(duì)網(wǎng)站以往的一些安全隱患進(jìn)行了修正（驗(yàn)證碼、數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接進(jìn)程），并且在本職工作之余能夠協(xié)助公司同事工作（焦點(diǎn)圖管理、滾動(dòng)信息管理以及一些模塊的修改等）。

在這段時(shí)間的工作中，除了工作上的收獲外，我仍然不敢放松學(xué)習(xí)，與同事的接觸中也在同事的身上發(fā)現(xiàn)了許多優(yōu)點(diǎn)和我自身不足的地方。但我堅(jiān)信勤能補(bǔ)拙。在接下來(lái)的工作中，我還要不斷擴(kuò)充自己的知識(shí)，改正自己身上的缺點(diǎn)，努力完成公司交給我的每一份工作。在此我希望能更好的為公司盡職盡責(zé)，希望公司的領(lǐng)導(dǎo)可以給我一個(gè)這樣的機(jī)會(huì)。

今天，我雖然向公司遞交了提前轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)告，但我愿意接受公司的長(zhǎng)期考驗(yàn)。

此致

敬禮！

申請(qǐng)人：×××

【第3篇】開(kāi)發(fā)工程師勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議

甲方：__________公司

乙方：__________身份證號(hào)碼：__________

甲乙雙方已簽訂《勞動(dòng)合同》，現(xiàn)雙方自愿在《勞動(dòng)合同》基礎(chǔ)上達(dá)成如下《補(bǔ)充協(xié)議》：

1、依據(jù)甲方相關(guān)考核制度規(guī)定，甲方向乙方支付的獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼不構(gòu)成工資，法律規(guī)定構(gòu)成的項(xiàng)目除外;

2、乙方在簽署勞動(dòng)合同時(shí)，甲方已經(jīng)將所有的系列管理制度、考核制度等交由乙方閱讀，乙方已經(jīng)閱讀完畢，并接受制度約束、考核，甲方對(duì)此不再要求乙方另行簽署文件確認(rèn)本事項(xiàng)。

3、鑒于甲乙雙方初次合作，因此本合同中約定的乙方工作崗位及地點(diǎn)為甲方依據(jù)乙方自薦后的初步?jīng)Q定，乙方同意甲方可在后期的工作中就乙方的工作能力和甲方的發(fā)展需要對(duì)乙方的工作崗位及地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，乙方接受調(diào)整，甲方調(diào)整以上內(nèi)容不構(gòu)成違約，不需對(duì)乙方承擔(dān)賠償責(zé)任(本條款適用于甲乙雙方第一次簽訂勞動(dòng)合同的情形)。

4、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意擅自離開(kāi)工作崗位3天，或在甲方對(duì)其工作崗位地點(diǎn)調(diào)整后3天未到崗的，視為乙方已經(jīng)向甲方申請(qǐng)辭職，且甲方同意乙方辭職，甲方將不再保留乙方的工作崗位、社保等，因乙方行為導(dǎo)致甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

5、如乙方在聘用期限內(nèi)任何3個(gè)月或連續(xù)兩個(gè)月不能完成甲方交付的工作任務(wù)的，則甲方可對(duì)乙方的工作崗位、地點(diǎn)、職務(wù)、薪資進(jìn)行調(diào)整，直至單方解除勞動(dòng)合同且不因此構(gòu)成甲方違約或承擔(dān)任何補(bǔ)償金、賠償金。

6、乙方任何截留甲方物質(zhì)、款項(xiàng)的行為均構(gòu)成嚴(yán)重違反甲方公司制度，甲方可依法要求乙方返還、賠償損失并對(duì)乙方的工作崗位、職責(zé)、地點(diǎn)、職務(wù)、薪資進(jìn)行調(diào)整，直至單方解除勞動(dòng)合同，且不因此構(gòu)成甲方違約或承擔(dān)任何補(bǔ)償金、賠償金。

7、乙方被甲方合作對(duì)象書(shū)面投訴到達(dá)或超過(guò)3次的，則甲方可對(duì)乙方的工作崗位、地點(diǎn)、職務(wù)、薪資進(jìn)行調(diào)整，直至單方解除勞動(dòng)合同，且不因此構(gòu)成甲方違約或需承擔(dān)任何補(bǔ)償金、賠償金。

8、依照《勞動(dòng)合同》約定，甲方每月依法發(fā)放乙方上月勞動(dòng)報(bào)酬，如乙方對(duì)上月勞動(dòng)報(bào)酬有異議，則應(yīng)在收到勞動(dòng)報(bào)酬后3日內(nèi)向甲方書(shū)面提出《異議書(shū)》，逾期未提出的.，則甲方已經(jīng)向乙方全額發(fā)放上月乙方應(yīng)得之勞動(dòng)報(bào)酬，且乙方已經(jīng)全額收取。

9、本補(bǔ)充協(xié)議為甲乙雙方簽訂的勞動(dòng)合同的有效補(bǔ)充，與勞動(dòng)合同具有同等法律效力。

10、本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，傳真件、復(fù)印件與原件具有同等法律效力。

11、本補(bǔ)充協(xié)議有效期與勞動(dòng)合同有效期一致。

甲方：__________乙方：__________

【第4篇】廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)工程承包合同

甲方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

電話：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

電話：_________

為加快_________廣場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，確保_________年該項(xiàng)目能順利交付使用，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎(chǔ)上就_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程承包事宜達(dá)成本合同。

一、工程名稱及地點(diǎn)：廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程(以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目)本項(xiàng)目位于_________交匯處(祥見(jiàn)初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項(xiàng)目全部主體結(jié)構(gòu)工程(詳見(jiàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質(zhì)量包工期等全包干的方式承包。

四、本項(xiàng)目工程總造價(jià)：按中國(guó)建筑國(guó)營(yíng)二級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質(zhì)量要求：必須能通過(guò)中國(guó)質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收。

六、施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共計(jì)_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導(dǎo)致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結(jié)算及支付方式：

1、乙方所承包工程的總價(jià)以最后工程竣工結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。

2、乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉(zhuǎn)讓給乙方?jīng)_抵甲方應(yīng)付給乙方承建本項(xiàng)目的工程款，差額部分，雙方屆時(shí)另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_(kāi)________平方米，單價(jià)為_(kāi)________元/平方米，總價(jià)為_(kāi)________元人民幣。

3、乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉(zhuǎn)讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時(shí)間如下：

_________。

4、甲方在將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的同時(shí)，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書(shū)，并向甲方出具經(jīng)_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價(jià)款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5、甲方根據(jù)乙方在_________廣場(chǎng)工程上的進(jìn)度投資款額分批向乙方開(kāi)出收款收據(jù)，每月開(kāi)出一張，直至_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程完工為止，待工程竣工結(jié)算后，如果結(jié)算總額與收據(jù)總額不一致時(shí)，以最后結(jié)算總額為準(zhǔn)，沖抵乙方向甲方開(kāi)出的欠據(jù)。

八、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設(shè)計(jì)圖紙的要求建設(shè)施工。

2、為確保工程按期完工，甲方有權(quán)檢查乙方的建設(shè)施工進(jìn)度。

3、為確保工程質(zhì)量，甲方對(duì)乙方施工中不合格部分，有權(quán)指令乙方返工、修改。

4、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的三通一平，確保乙方進(jìn)場(chǎng)后能正常施工。

5、甲方負(fù)責(zé)用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開(kāi)發(fā)建設(shè)該地塊。

6、甲方負(fù)責(zé)辦理以地抵工程款的用地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項(xiàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司成立的有關(guān)合法手續(xù)。

7、甲方必須辦理好_________廣場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的各種合法手續(xù)。

8、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好因本項(xiàng)目的施工建設(shè)而涉及的外部關(guān)系。

9、甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場(chǎng)完整的主體結(jié)構(gòu)施工圖紙，以利乙方進(jìn)行施工前的工作準(zhǔn)備。

九、乙方的權(quán)利及義務(wù)：

1、乙方有權(quán)按已審定的設(shè)計(jì)圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項(xiàng)目的施工建設(shè)任務(wù)。

2、抵工程款商住用地轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方有權(quán)立即投入開(kāi)發(fā)建設(shè)，并可預(yù)售樓花，開(kāi)發(fā)、預(yù)售手續(xù)由乙方自行辦理。

3、乙方必須按規(guī)劃、設(shè)計(jì)圖紙之要求建設(shè)本項(xiàng)目之主體工程，并保證質(zhì)量，按期完工。

4、在建設(shè)期內(nèi)，乙方除應(yīng)向甲方提交工程施工組織計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進(jìn)度表，供甲方備查和督促之用。

5、乙方須認(rèn)真按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進(jìn)行施工;隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，對(duì)經(jīng)檢查檢驗(yàn)不合格部分，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔(dān)返工、修改的費(fèi)用。

6、在施工過(guò)程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方自行承擔(dān)。

7、乙方在_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉(zhuǎn)讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開(kāi)發(fā)，在有利于_________廣場(chǎng)建設(shè)的情況下，確需轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊時(shí)，必須征得甲方的書(shū)面同意后方可轉(zhuǎn)讓或抵押，但轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

十、保證

1、乙方保證能按期按質(zhì)完成_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程的建設(shè)任務(wù)。

2、乙方保證轉(zhuǎn)讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進(jìn)入甲乙雙方在_________設(shè)立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進(jìn)度情況有計(jì)劃地使用該資金。_________萬(wàn)元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報(bào)使用情況。

3、乙方必須確保_________廣場(chǎng)工程的資金充足。若因乙方原因，導(dǎo)致_________廣場(chǎng)無(wú)法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程。甲方有權(quán)憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關(guān)于本合作內(nèi)容的法律文件，依法查封甲方已轉(zhuǎn)讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補(bǔ)甲方的損失。對(duì)乙方在_________廣場(chǎng)項(xiàng)目中的投資亦同時(shí)終止核算，甲方還有權(quán)追究乙方其他方面的違約責(zé)任。乙方愿意用自己公司的名譽(yù)及_________公司自有資產(chǎn)作黃撲地皮等值資產(chǎn)的擔(dān)保。

十一、違約責(zé)任

1、乙方如因資金不足或自身管理的原因?qū)е耞________廣場(chǎng)工程半途停工7天以上，或落后計(jì)劃進(jìn)度15天的，甲方有權(quán)每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計(jì)劃進(jìn)度的第一天起開(kāi)始計(jì)算。如果乙方落后計(jì)劃進(jìn)度滿30天的，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權(quán)憑乙方開(kāi)出的借據(jù)請(qǐng)求乙方還款。

2、乙方不能按期完成_________廣場(chǎng)的主體結(jié)構(gòu)工程任務(wù)，每超過(guò)一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3、甲方不按期將黃撲地皮轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)不付首期土地轉(zhuǎn)讓金_________元人民幣。

4、乙方未按本合同第七條第三項(xiàng)付款的，甲方有權(quán)按逾期付款的金額期限，以月息三厘計(jì)罰乙方。超過(guò)30天未付齊的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

5、乙方提前完工的，每提前_________天，獎(jiǎng)勵(lì)_________元。

十二、其他

1、本合同未盡事宜，雙方可簽補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

【第5篇】建設(shè)工程開(kāi)發(fā)商刑事上訴狀

上訴人：_________________楊__________，男，19__________年_____月__________日出生，身份證號(hào)碼：_____________，漢族，農(nóng)民，住址：_________________省__________市__________區(qū)，現(xiàn)羈押于_____________看守所。

上訴人因故意傷害罪一案，經(jīng)_____________人民法院開(kāi)庭審理，現(xiàn)已做出_________________號(hào)刑事判決書(shū)。上訴人認(rèn)為，一審判決用于定罪量刑的傷殘鑒定意見(jiàn)書(shū)在取得方式、取得時(shí)間上程序性違法，法律適用錯(cuò)誤且量刑過(guò)重，故依法提起上訴。

上訴請(qǐng)求：_________________

請(qǐng)求依法_________________號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)上訴人的判決，在查明事實(shí)后依法改判。

事實(shí)和理由：_________________

一、一審法院對(duì)上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見(jiàn)書(shū)是法院自行收集取得的，屬于取得方式程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)《刑事訴訟法》第3條、第49條、第146條之規(guī)定，對(duì)被告人定罪量刑的證據(jù)應(yīng)由公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)收集，法院只有審判的職能，而無(wú)收集證據(jù)的職權(quán)。受害人_______________與被告人楊__________親屬達(dá)成了賠償協(xié)議，并得到受害人的諒解，受害人撤回傷殘等級(jí)鑒定申請(qǐng)書(shū)，且已經(jīng)履行完畢，在受害人未依法再提出申請(qǐng)鑒定的前提下，法院不得依職權(quán)要求受害人進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定，故傷殘鑒定意見(jiàn)書(shū)的取得方式違法了程序性規(guī)定，屬于程序性違法。

二、一審法院對(duì)上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見(jiàn)書(shū)是在庭審之后取得，屬于取得時(shí)間程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《刑事訴訟法》的解釋第237條、240條之規(guī)定，合議庭評(píng)議案件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)和有關(guān)法律規(guī)定，依法作出判決、裁定。此傷殘鑒定意見(jiàn)書(shū)屬于庭審之后取得的證據(jù)，而非庭審之前取得的證據(jù)，不屬于庭審之時(shí)已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù)。故此傷殘等級(jí)鑒定意見(jiàn)書(shū)取得的時(shí)間違反程序性規(guī)定，屬于程序性違法，不得作為證據(jù)使用。

三、一審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，法律適用錯(cuò)誤，對(duì)上訴人罪名定性不當(dāng)，上訴人屬于過(guò)失犯罪，而非故意犯罪。

1、一審法院認(rèn)定上訴人明知瓶?jī)?nèi)溶液為腐蝕性極強(qiáng)的溶液而使用傷害他人，屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。由于上訴人所使用的三輪車(chē)電瓶長(zhǎng)期漏液，故而在三輪車(chē)修理廠購(gòu)買(mǎi)電瓶液用于彌補(bǔ)漏液現(xiàn)像，上訴人在購(gòu)買(mǎi)電瓶液的時(shí)候賣(mài)家并沒(méi)有告知上訴人為腐蝕性溶液，且正常情況下的電瓶液溶液為稀硫酸，腐蝕性極低甚至不具有腐蝕性，不會(huì)對(duì)人體造成傷害。本案中上訴人小學(xué)文化程度，對(duì)化學(xué)常識(shí)一無(wú)所知，在賣(mài)家沒(méi)有明確告知的情況下，上訴人有理由相信電瓶液為非腐蝕性溶液，不會(huì)對(duì)人體造成傷害。所以上訴人主觀上不知為腐蝕性溶液，屬于過(guò)失。

2、案卷材料顯示，在張__________毆打申__________的過(guò)程中，上訴人將散落在地上的電瓶液用手抓起向張__________臉上抹去，由此可以看出上訴人對(duì)腐蝕性溶液是不知情的，倘若知道為腐蝕性極強(qiáng)的溶液，上訴人是不會(huì)用手抓起地上的溶液的。據(jù)此仍能推算出上訴人主觀上為過(guò)失。

四、一審法院判決在認(rèn)定上訴人防衛(wèi)過(guò)當(dāng)、認(rèn)罪態(tài)度較好、積極賠償受害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解及初犯等量刑情節(jié)的情況下，判處六年有期徒刑的刑罰，明顯量刑過(guò)重。

《刑法》第20條2項(xiàng)規(guī)定，正當(dāng)防衛(wèi)明顯超過(guò)必要限度造成重大損害的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任，但是應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰。河南省高院《量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》實(shí)施細(xì)則第3條6項(xiàng)4款規(guī)定，對(duì)于防衛(wèi)過(guò)當(dāng)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮犯罪的性質(zhì)、防衛(wèi)過(guò)當(dāng)?shù)某潭?、造成損害的大小等情況，減少基準(zhǔn)刑的60%以上或者免除處罰。該意見(jiàn)第3條19項(xiàng)1款規(guī)定，積極賠償受害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解的，可以減少基準(zhǔn)刑40%以下。上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好且已年過(guò)六十歲，年老體弱又系初犯、偶犯。法院對(duì)個(gè)案的判決要兼顧法律效果和社會(huì)效果，加重對(duì)犯罪嫌疑人的處罰不是刑罰目的，目的是預(yù)防犯罪、罰當(dāng)其罪、實(shí)現(xiàn)公平正義。上訴人是在遭受他人毆打的情況下，迫不得已才進(jìn)行的反抗，具有防衛(wèi)性質(zhì)，其造成的后果屬于防衛(wèi)過(guò)當(dāng)，且主觀上對(duì)腐蝕性溶液不知情屬于過(guò)失，上訴人本身也屬于受害人，傷害后果也是上訴人意料不到的。此案已過(guò)去九年的時(shí)間，受害人從新提起本案的目的是想得到一部分經(jīng)濟(jì)賠償，上訴人與受害人達(dá)成了賠償諒解協(xié)議，其目的已達(dá)到，受害人對(duì)傷殘申請(qǐng)予以撤回并表示不予追究上訴人的刑事責(zé)任。上訴人現(xiàn)已年老體弱，一審法院判決上訴人六年刑罰，量刑過(guò)重，不公平不公正，與刑罰的目的背道而馳。

綜上所述，一審法院在審理本案中證據(jù)使用程序性違法，認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，希望二審法院充分考慮上訴人的實(shí)際情況及主觀惡意程度，在查明案件事實(shí)后，依法改判從輕判處，維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。從某種程度來(lái)說(shuō)，上訴人也是受害者。望貴院能充分考慮到這些因素!

此致

__________縣人民法院

具狀人：_________________

【第6篇】某中心綜合開(kāi)發(fā)區(qū)第一組團(tuán)建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同

某中心綜合開(kāi)發(fā)區(qū)第一組團(tuán)建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同提要：規(guī)劃設(shè)計(jì)階段：配合方案設(shè)計(jì)單位（xx國(guó)際設(shè)計(jì)顧問(wèn)公司）及園林景觀設(shè)計(jì)單位（單位待定）完成規(guī)劃

某中心綜合開(kāi)發(fā)區(qū)第一組團(tuán)建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同

發(fā)包人：廣東xxx發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱甲方）

設(shè)計(jì)人：xx市建筑設(shè)計(jì)院 （簡(jiǎn)稱乙方）

甲方委托乙方承擔(dān)xxx中心綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目x區(qū)第一組團(tuán)工程設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同以共同執(zhí)行。

第一條 本合同簽訂依據(jù)

1.1 《中華人民共和國(guó)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理規(guī)定》

1.2 國(guó)家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)范。

1.3 建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。

1.4 甲方提供的修建性規(guī)劃方案圖、園林規(guī)劃方案圖及大樣詳圖、單體建筑方案圖（三道尺寸線）及大樣詳圖、園林小品（構(gòu)筑物）建筑方案圖、小區(qū)智能化設(shè)計(jì)方案。

1.5 甲方提供的《建設(shè)工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》

1.6 規(guī)劃部門(mén)提供的建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)及市政規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)。

1.8 場(chǎng)地地質(zhì)勘察報(bào)告。

1.9 本合同解釋權(quán)屬于甲方。

第二條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容

2.1 工程名稱：xxx中心綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目xxx區(qū)第一期

2.2 項(xiàng)目地點(diǎn)：xx市城東新區(qū)

2.3 委托設(shè)計(jì)范圍

規(guī)劃部分：

x區(qū)市政管線規(guī)劃圖及施工圖（豎向、道路、給水、排污、排雨水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)，煤氣瓶組站及煤氣管網(wǎng)，污水處理及管網(wǎng)，閘門(mén),水環(huán)境，背景音樂(lè)，垃圾站，供電系統(tǒng)，電信、電視、智能化系統(tǒng)預(yù)留管線，管線綜合）；園林景觀規(guī)劃報(bào)建圖及施工圖設(shè)計(jì)；建筑規(guī)劃報(bào)建圖及施工圖設(shè)計(jì)。占地約570畝。

單體部分：

115區(qū)第一組團(tuán)建（構(gòu)）筑物工程施工圖設(shè)計(jì)：含單體施工圖設(shè)計(jì)；停車(chē)場(chǎng)施工圖設(shè)計(jì)；圍墻施工圖設(shè)計(jì)；小區(qū)入口施工圖設(shè)計(jì)；泳池施工圖設(shè)計(jì)，園林景點(diǎn)施工圖設(shè)計(jì)等；閘門(mén)施工圖設(shè)計(jì)。建（構(gòu)）筑物面積約5萬(wàn)平方米。

市政部分：

各單體建筑、構(gòu)筑物的給排水，消防，強(qiáng)電，電信、電視、智能化管線預(yù)留，通風(fēng)空調(diào)，防雷接地施工圖，人防工程等設(shè)計(jì)。

詳見(jiàn)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。

2.4 設(shè)計(jì)要求

2.4.1 各專業(yè)設(shè)計(jì)均應(yīng)滿足規(guī)劃報(bào)建和施工圖設(shè)計(jì)深度與技術(shù)要求。

2.4.2 規(guī)劃設(shè)計(jì)階段：

配合方案設(shè)計(jì)單位（xx國(guó)際設(shè)計(jì)顧問(wèn)公司）及園林景觀設(shè)計(jì)單位（單位待定）完成規(guī)劃和園林景觀的規(guī)劃施工圖設(shè)計(jì)，并提供技術(shù)咨詢服務(wù)。

具體方式：

乙方根據(jù)甲方可提供的方案（調(diào)整和修改方案要由甲方批準(zhǔn)），按報(bào)建圖要求進(jìn)行審核，給出修改意見(jiàn)，由甲方負(fù)責(zé)修改。修改后由乙方出圖，經(jīng)甲方同意，報(bào)規(guī)劃部門(mén)審批。若規(guī)劃部門(mén)提出修改意見(jiàn)，由乙方負(fù)責(zé)修改，完成報(bào)建圖及施工圖設(shè)計(jì)、相關(guān)文件資料的說(shuō)明，直至規(guī)劃部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)。

由乙方獨(dú)立完成115區(qū)總圖施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)。

2.4.3 初步設(shè)計(jì)階段

根據(jù)xx公司的建筑初步設(shè)計(jì)文件，主持完成本項(xiàng)目各專業(yè)的初步設(shè)計(jì)及相關(guān)文件資料。

具體方式：

乙方根據(jù)甲方可提供的建筑初步設(shè)計(jì)圖（調(diào)整和修改方案要由甲方批準(zhǔn)），按報(bào)建圖要求進(jìn)行審核、修改。修改后由乙方出圖，經(jīng)甲方同意，報(bào)規(guī)劃部門(mén)審批。若規(guī)劃部門(mén)提出修改意見(jiàn)，由乙方負(fù)責(zé)修改，完成報(bào)建圖設(shè)計(jì)、相關(guān)文件資料的說(shuō)明，直至規(guī)劃部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)。

其他各專業(yè)，乙方須按報(bào)建圖要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。

配合相關(guān)部門(mén)和單位（如規(guī)劃部門(mén)、方案設(shè)計(jì)單位、小區(qū)智能化設(shè)計(jì)單位等）做好設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工作。

2.4.4 施工圖設(shè)計(jì)階段

主持完成本合同委托設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的各專業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)文件和資料。

具體方式：

乙方根據(jù)甲方要求，按施工圖要求進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)后經(jīng)甲方審查提出建議，由乙方負(fù)責(zé)修改，完成施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)文件資料的說(shuō)明，報(bào)建設(shè)部門(mén)審查，直至建設(shè)部門(mén)批準(zhǔn)通過(guò)。

2.5 設(shè)計(jì)成果

必須符合2023年版《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)充分滿足整個(gè)項(xiàng)目的總體規(guī)劃要求，兼顧項(xiàng)目發(fā)展的階段性和連續(xù)性。

2.5.1 提交的設(shè)計(jì)成果數(shù)量：

規(guī)劃報(bào)建文件：各專業(yè)藍(lán)圖及文本八套，電子文件（光盤(pán)）一套。

初步設(shè)計(jì)文件：各專業(yè)藍(lán)圖及文本八套，電子文件（光盤(pán)）一套。

施工圖設(shè)計(jì)文件：建筑專業(yè)藍(lán)圖十三套，其他各專業(yè)藍(lán)圖十套。文本、電子文件（光盤(pán)一套）。

超過(guò)合同要求的數(shù)量，可另收曬圖費(fèi)。

2.5.2 提供與設(shè)計(jì)成果相應(yīng)的設(shè)計(jì)概算。

第三條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方式

3.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)收費(fèi)

3.1.1 本合同項(xiàng)下的設(shè)計(jì)范圍與內(nèi)容，涉及到的所有收費(fèi)統(tǒng)一以單體建筑面積（含地下室、單體類型不分住宅及公建）為單位計(jì)算，設(shè)計(jì)費(fèi)均按多層7元/平方米，小高層9元/平方米的包干價(jià)計(jì)取?？傇O(shè)計(jì)費(fèi)按實(shí)際承擔(dān)設(shè)計(jì)的單體總建筑面積計(jì)算。建筑面積的計(jì)算原則以國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)范和規(guī)定為準(zhǔn)，由甲、乙雙方認(rèn)可。預(yù)計(jì)總建筑面積約為5萬(wàn)平方米，則總設(shè)計(jì)費(fèi)約為35萬(wàn)元（最終單體總建筑面積以實(shí)際完成設(shè)計(jì)的建筑面積為準(zhǔn)計(jì)算，同時(shí)不超過(guò)第一組團(tuán)的范圍）。

3.1.2 套用圖的設(shè)計(jì)不計(jì)入總建筑面積，按每增加一棟：基礎(chǔ)不變?cè)黾釉摋澰O(shè)計(jì)費(fèi)的30%，基礎(chǔ)改變?cè)黾釉摋澰O(shè)計(jì)費(fèi)的40%計(jì)算。

3.2 設(shè)計(jì)費(fèi)支付方式

3.2.1 本合同簽定后一周內(nèi)，甲方向乙方支付總設(shè)計(jì)費(fèi)的5%作為定金。合同生效后，定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi)。

3.2.2 乙方向甲方提交規(guī)劃方案設(shè)計(jì)文件并獲政府批準(zhǔn)后一周內(nèi)，甲方向乙方支付總設(shè)計(jì)費(fèi)的10%。

3.2.3 乙方向甲方提交初步設(shè)計(jì)文件后，甲方向乙方支付已完成工作量的設(shè)計(jì)費(fèi)的25％。

3.2.4 乙方向甲方提交施工圖設(shè)計(jì)文件后一周內(nèi)，甲方向乙方支付已完成工作量的設(shè)計(jì)費(fèi)的45%。

3.2.5 乙方向甲方提交市政、園林施工圖設(shè)計(jì)文件后一周內(nèi)，甲方向乙方支付總設(shè)計(jì)費(fèi)的5%。

3.2.6 建筑工程竣工驗(yàn)收合格后一周內(nèi)，支付竣工驗(yàn)收合格工程部分的余款10%。

3.2.7 甲方應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)付款，甲方不按時(shí)付款，乙方有權(quán)要求從逾期第二日起按該階段應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)數(shù)額每日千分之二向乙方支付違約金，而且乙方有權(quán)暫停履行下階段工作，直到收到款項(xiàng)為止。

3.2.8 乙方未按時(shí)交付圖紙或因設(shè)計(jì)差錯(cuò)，造成甲方工作進(jìn)度延期或損失，乙方除應(yīng)繼續(xù)完善設(shè)計(jì)任務(wù)外，甲方有權(quán)要求乙方逾期第二日起按該階段應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)數(shù)額每日千分之二向甲方支付逾期違約金，而且甲方可終止合同，并有權(quán)依據(jù)其損失索賠。

第四條 設(shè)計(jì)周期

4.1 規(guī)劃方案設(shè)計(jì)階段：

在甲方提供規(guī)劃設(shè)計(jì)方案后5天內(nèi)，乙方完成規(guī)劃報(bào)建圖及相關(guān)資料。

4.2 初步設(shè)計(jì)階段：

在規(guī)劃設(shè)計(jì)方案通過(guò)有關(guān)部門(mén)審批后，15天內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)文件。

4.3 施工圖設(shè)計(jì)階段：

4.3.1 在甲方提供設(shè)計(jì)要求及相關(guān)資料和初步設(shè)計(jì)報(bào)審?fù)ㄟ^(guò)后，30天內(nèi)提供全套施工圖。(在15天內(nèi)先提供兩棟單體全套施工圖)

4.3.2 乙方需根據(jù)甲方總體計(jì)劃時(shí)間提交施工圖，根據(jù)甲方書(shū)面要求，乙方可適當(dāng)調(diào)整出圖次序，盡可能滿足甲方開(kāi)發(fā)建筑的需要。

4.3.3 對(duì)本項(xiàng)目市政工程，園林工程等配套工程的施工圖設(shè)計(jì)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方需要提供全部和部分施工圖。該項(xiàng)工作出圖時(shí)間為單體施工圖提交完成后20天內(nèi)。

4.4 施工圖審查修改

4.4.1 乙方需在政府部門(mén)提出設(shè)計(jì)審查修改意見(jiàn)書(shū)后，4天內(nèi)向甲方提交符合要求、簽章齊全的回復(fù)意見(jiàn)和修改變更圖直至通過(guò)。

4.5 所有設(shè)計(jì)文件提交時(shí)間以甲方相關(guān)人員與乙方設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)人員收發(fā)設(shè)計(jì)文件并簽認(rèn)時(shí)間為準(zhǔn)。

第五條 雙方責(zé)任

5.1 甲方責(zé)任

5.1.1 甲方負(fù)責(zé)及時(shí)提供有關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)所需的確切資料（包括方案設(shè)計(jì)成果、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、用地紅線圖與地形圖、政府有關(guān)批文與規(guī)定，設(shè)計(jì)要點(diǎn)），并對(duì)所提交資料及文件的完整性、正確性及時(shí)效性負(fù)責(zé)。

5.1.2 甲方負(fù)責(zé)跟進(jìn)乙方設(shè)計(jì)進(jìn)度，及時(shí)提出使用功能、技術(shù)配置等要求意見(jiàn)，及時(shí)審查確認(rèn)各階段設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)的設(shè)計(jì)文件。

5.1.3 甲方負(fù)責(zé)管理部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)，向有關(guān)部門(mén)辦理各項(xiàng)報(bào)建報(bào)批工作，并及時(shí)向乙方提供批復(fù)文件。

5.1.4 甲方若要求乙方比合同規(guī)定時(shí)間提前交付設(shè)計(jì)文件時(shí)，須征得乙方同意，不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計(jì)周期。

5.2 乙方責(zé)任

5.2.1 乙方應(yīng)按國(guó)家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，乙方負(fù)責(zé)提供上述設(shè)計(jì)范圍所定的設(shè)計(jì)服務(wù)，包括到場(chǎng)地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的所有費(fèi)用。

5.2.2 乙方確保設(shè)計(jì)深度和質(zhì)量，按時(shí)完成合同規(guī)定的設(shè)計(jì)任務(wù)。對(duì)設(shè)計(jì)成果的正確性、實(shí)用性、可靠性負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，在做到安全合理的基礎(chǔ)上，須認(rèn)真考慮經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)省投資。否則甲方有權(quán)要求乙方修改或調(diào)整，直至單方面終止本合同。

5.2.3 乙方按雙方設(shè)定的工作計(jì)劃按時(shí)向甲方交付設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件包括但不限于圖紙、圖冊(cè)、電子文件。乙方應(yīng)盡力配合甲方的開(kāi)發(fā)工期。

5.2.4 乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方支付賠償金，賠償金數(shù)額由雙方商定按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.5 由于乙方原因，延誤了設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的千分之二。

5.2.6 設(shè)計(jì)文件中選用的標(biāo)準(zhǔn)圖由乙方復(fù)印提供給甲方。

5.2.7 乙方交付設(shè)計(jì)文件后，按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)參加有關(guān)部門(mén)的設(shè)計(jì)審查，并根據(jù)審查結(jié)論在原定工作范圍內(nèi)做必要修改補(bǔ)充。

5.2.8 乙方負(fù)責(zé)跟進(jìn)甲方所委托其它設(shè)計(jì)院完成的與乙方設(shè)計(jì)有關(guān)的圖紙，以及按規(guī)范提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)，乙方負(fù)責(zé)技術(shù)性方面的把關(guān)。

5.2.9 乙方向甲方提供參與本項(xiàng)目的全部設(shè)計(jì)人員名單，明確項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人和主要聯(lián)系人，并出具委托授權(quán)書(shū)，甲、乙雙方所有的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)及文件收發(fā)通過(guò)該員完成。項(xiàng)目成員中必須有一級(jí)注冊(cè)建筑師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師進(jìn)行相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)。項(xiàng)目小組成員的調(diào)整須經(jīng)甲方同意。

5.2.10 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更須經(jīng)甲方同意，如因無(wú)效變更造成的所有后果由乙方負(fù)責(zé)。

5.2.11 若因?qū)嶋H工作需要，乙方須應(yīng)甲方要求隨時(shí)到有關(guān)部門(mén)或施工現(xiàn)場(chǎng)解決技術(shù)問(wèn)題。一般問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)解決，重大技術(shù)問(wèn)題不超過(guò)兩天。

5.2.12 乙方須到現(xiàn)場(chǎng)參加技術(shù)交底和圖紙會(huì)審工作。并參加基礎(chǔ)工程、隱蔽工程、主體結(jié)構(gòu)及竣工驗(yàn)收。

5.2.13 乙方須到現(xiàn)場(chǎng)參加專家評(píng)審會(huì)和鑒定會(huì)。

5.2.14 乙方對(duì)甲方提出的局部修改、技術(shù)難題應(yīng)及時(shí)完成修改圖并簽字蓋章，同時(shí)不增加設(shè)計(jì)費(fèi)。

5.2.15 乙方不得將甲方的設(shè)計(jì)成果用于其他項(xiàng)目。

第五條 保密

雙方均應(yīng)保護(hù)對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方均不得將對(duì)方的資料及文件擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項(xiàng)目外的項(xiàng)目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔(dān)一切由此引起的后果并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

第七條 仲裁

合同執(zhí)行過(guò)程中如有爭(zhēng)議，雙方本著友好協(xié)商的方法解決，協(xié)商不成時(shí)，合同雙方任何一方可向項(xiàng)目所在地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

第八條 其它

8.1 施工圖完成后，因非乙方原因，甲方如有重大變更和修改，設(shè)計(jì)費(fèi)雙方另行協(xié)商。

8.2 因乙方原因造成設(shè)計(jì)工作的返工和修改，或不能滿足甲方要求，或不能通過(guò)有關(guān)部門(mén)的審查，從而影響甲方的開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，甲方將按本協(xié)議對(duì)乙方收取違約金和延遲付款時(shí)間，并可單方面解除合同和提出索賠。

8.3 因甲方原因，甲方不履行合同，致使合同終止，甲方無(wú)權(quán)要求返還已付定金。

8.4 因乙方原因，乙方不履行合同，致使合同終止履行，應(yīng)雙倍返還甲方定金及全部費(fèi)用。

8.5 乙方為本合同項(xiàng)目的服務(wù)至委托設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的項(xiàng)目施工竣工綜合驗(yàn)收合格時(shí)為止。

8.6 本工程項(xiàng)目中，乙方不得指定建筑材料、設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。甲方需要乙方配合建筑材料，設(shè)備的加工訂貨時(shí)，所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

8.7 如甲乙雙方協(xié)作較好，乙方配合工作經(jīng)甲方認(rèn)可，甲方將后期開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)委托乙方完成，其合同另行簽定。

8.8 如甲方要求的工作范圍或設(shè)計(jì)圖紙深度超出本合同所限，或因非乙方原因造成設(shè)計(jì)工作的返工或修改，甲方應(yīng)按乙方實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用并順延工期，所需增加的費(fèi)用與時(shí)間由雙方另行商定。如乙方設(shè)計(jì)未被政府部門(mén)通過(guò)、或因自身原因造成設(shè)計(jì)工作的返工或修改，則增加的費(fèi)用與時(shí)間由乙方負(fù)責(zé)。

8.9 本合同生效后，按規(guī)定應(yīng)到項(xiàng)目所在地建設(shè)行政主管部門(mén)規(guī)定的審查部門(mén)備案；費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。雙方認(rèn)為必要時(shí)，到工商行政管理部門(mén)鑒證。

8.10 關(guān)鍵詞定義：

單體總建筑面積——包含多層、小高層建筑物及配套輔助設(shè)施（如煤氣站）等。凡建筑規(guī)劃、總圖工程、景觀小品、建筑小品、構(gòu)筑物等不計(jì)建筑面積，但游泳池按其占地面積計(jì)算，地下室按實(shí)際面積計(jì)算。

多層及小高層——多層即9層半及以下，小高層即10層及以上。

套用圖——按國(guó)家有關(guān)規(guī)定界定。

第九條 合同的生效

9.1 因不可抗力的原因或甲方或乙方經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變故致使本合同無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商、及時(shí)解決善后事務(wù)。

9.2 建筑、市政、規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目成員名單為本合同的附件。雙方認(rèn)可的來(lái)往傳真、電報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

9.3 未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。對(duì)本合同任何一方需要另作修改或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方書(shū)面同意。

9.4 本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份。具有同等法律效力。

9.5 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章即生效，雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同即行終止。

第十條 附件

本合同附件為《建筑工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)成員名單》

甲方名稱：廣東xxx發(fā)展有限公司 乙方名稱：xx市建筑設(shè)計(jì)院

委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）

地址：xx市xx南路xx大樓 地址：xx市xx區(qū)xxxx六號(hào)

郵政編碼：xxxxxx 郵政編碼：xxxxxx

電 話：xxxxxx 電 話：xxxxxx

傳 真：xxxxx 傳 真：xxxxx

電子郵箱：*** 電子郵箱：*

開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：xx市商業(yè)銀行xx支行

銀行帳號(hào)： 銀行帳號(hào)：

簽約日期：20**年 月 日 簽約日期：20**年 月 日

【第7篇】開(kāi)發(fā)商建筑工程設(shè)計(jì)合同書(shū)

合同編號(hào)：

甲方：

住所地：

通信地址：

郵政編碼：

證件號(hào)碼：

法定代表人(如果甲方為法人單位)：

簽約代表人(如果甲方為法人單位)：

合同聯(lián)系人(如果甲方為法人單位)：

聯(lián)系電話：

傳真：

電子信箱：

乙方：

住所地：

通信地址：

郵政編碼：

法定代表人：

簽約代表人：

合同聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真：

電子信箱：

為了明確責(zé)任，分工協(xié)作，共同完成國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)，根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的規(guī)定和批準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書(shū)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條工程名稱，規(guī)模，投資額，建設(shè)地點(diǎn)

甲方委托乙方承擔(dān)工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，建筑安裝面積為平方米，批準(zhǔn)總投資為萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)在。

第二條甲方的義務(wù)

1.甲方應(yīng)在年月日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，工程選址報(bào)告，以及原料(或經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的資源報(bào)告)，燃料，水，電，運(yùn)輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設(shè)計(jì)要求的勘察資料，需要經(jīng)過(guò)科研取得的技術(shù)資料。甲方在年月日施工圖設(shè)計(jì)前，應(yīng)提供經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件和能滿足施工圖設(shè)計(jì)要求的勘察資料，施工的條件，以及有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料。甲方對(duì)上述資料必須保證質(zhì)量，不得隨意變更。

2.及時(shí)辦理各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)文件審批工作。

3.在工程開(kāi)工前，甲方應(yīng)組織有關(guān)施工單位，與乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底;工程竣工后，甲方應(yīng)通知乙方參加竣工驗(yàn)收。

4.在乙方人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工作時(shí)，甲方應(yīng)提供必要的工作條件，并在生活上予以方便。在設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中因技術(shù)上的特殊需要進(jìn)行試制試驗(yàn)，所需一切費(fèi)用以及為配合甲方到外地的差旅費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)。

5.甲方必須維護(hù)乙方的設(shè)計(jì)文件，不得擅自修改;未經(jīng)乙方同意，甲方不得復(fù)制，重復(fù)使用或擅自擴(kuò)大建設(shè)范圍。甲方有義務(wù)保護(hù)乙方的設(shè)計(jì)版權(quán)，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。

第三條乙方的義務(wù)

1.乙方必須在年月日以前，向甲方交付初步設(shè)計(jì)文件;在

年月日以前，向甲方交付技術(shù)設(shè)計(jì)文件;在年月日以前，向甲方交付施工圖設(shè)計(jì)文件。其中，初步設(shè)計(jì)文件一式份，技術(shù)設(shè)計(jì)文件一式份，施工圖設(shè)計(jì)文件一式份，甲方另需增添文件分?jǐn)?shù)和需要模型費(fèi)，另行收費(fèi)。年月日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設(shè)計(jì)文件(包括概預(yù)算文件，材料設(shè)備清單)。

大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進(jìn)行設(shè)計(jì)，在具備設(shè)計(jì)條件時(shí)，雙方簽訂階段設(shè)計(jì)合同，具體規(guī)定甲方應(yīng)提交各階段設(shè)計(jì)資料的名稱和日期，乙方交付設(shè)計(jì)文件的日期，作為本合同的附件。

2.乙方必須根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或上一階段設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件，以及有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)協(xié)議文件，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范，規(guī)程，定額等提出勘察技術(shù)要求和進(jìn)行設(shè)計(jì)，提交符合質(zhì)量的設(shè)計(jì)文件。

3.初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審查后，在原定任務(wù)書(shū)范圍內(nèi)的必要修改，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)。

4.設(shè)計(jì)單位對(duì)所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工單位進(jìn)行施工前技術(shù)交底，解決施工中的有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算，參加隱蔽工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。

第四條設(shè)計(jì)的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的設(shè)計(jì)，經(jīng)乙方同意后，除設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間另定外，甲方應(yīng)按乙方實(shí)際返工修改工日，每工日按元增付設(shè)計(jì)費(fèi)，或按設(shè)計(jì)階段中返工的工作量百分比計(jì)算。

2.原定任務(wù)書(shū)如有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí)，須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見(jiàn)書(shū)，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進(jìn)行了的設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付，按前條辦法計(jì)算。

3.甲方因故要求中途停止設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方，已付設(shè)計(jì)費(fèi)不退，并按該階段的實(shí)際耗工日，增付和結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi)，同時(shí)結(jié)束合同關(guān)系。

第五條設(shè)計(jì)費(fèi)的數(shù)量和交付辦法

本設(shè)計(jì)合同生效后天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方交付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的%的定金，設(shè)計(jì)合同履行后，定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交初步設(shè)計(jì)方案后天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付%的設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交施工圖文件后天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi)(設(shè)計(jì)周期較長(zhǎng)的大型工程項(xiàng)目，施工圖階段的設(shè)計(jì)費(fèi)，可按單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)完成后分別撥付)。

第六條獎(jiǎng)勵(lì)與違約責(zé)任

1.在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進(jìn)技術(shù)或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取%獎(jiǎng)勵(lì)乙方。

2.由于甲方不能按期、準(zhǔn)確提供有關(guān)設(shè)計(jì)資料，致使乙方無(wú)法進(jìn)行設(shè)計(jì)或造成設(shè)計(jì)返工，乙方除可將設(shè)計(jì)文件交付日期順延外，還應(yīng)由甲方按乙方實(shí)際損失工日，以每日元計(jì)算增付設(shè)計(jì)費(fèi)。

3.甲方不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付定金和設(shè)計(jì)費(fèi)，應(yīng)根據(jù)銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。

4.由于乙方的原因，延誤設(shè)計(jì)文件的交付時(shí)間，每延誤天，乙方應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的%的違約金(甲方可在設(shè)計(jì)費(fèi)中扣除)。

5.因乙方設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起返工，應(yīng)由乙方繼續(xù)完善設(shè)計(jì)任務(wù)，并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收設(shè)計(jì)費(fèi)。對(duì)于因乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程重大質(zhì)量事故者，乙方除免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)外，還應(yīng)付與直接受損失部分設(shè)計(jì)費(fèi)相等的賠償金。

第七條知識(shí)產(chǎn)權(quán)

1.甲方提供給乙方的圖紙、甲方為實(shí)施工程自行編制或委托編制的技術(shù)規(guī)格書(shū)以及反映甲方要求的或其他類似性質(zhì)的文件的著作權(quán)屬于甲方，乙方可以為實(shí)現(xiàn)合同目的而復(fù)制、使用此類文件，但不能用于與合同無(wú)關(guān)的其他事項(xiàng)。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得為了合同以外的目的而復(fù)制、使用上述文件或?qū)⒅峁┙o任何第三方。

2.乙方為實(shí)施工程所編制的文件的著作權(quán)屬于乙方，甲方可因?qū)嵤┕こ痰倪\(yùn)行、調(diào)試、維修、改造等目的而復(fù)制、使用此類文件，但不能擅自修改或用于與合同無(wú)關(guān)的其他事項(xiàng)。未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得為了合同以外的目的而復(fù)制、使用上述文件或?qū)⒅峁┙o任何第三方。

3.合同當(dāng)事人保證在履行合同過(guò)程中不侵犯對(duì)方及第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。乙方在工程設(shè)計(jì)時(shí)，因侵犯他人的專利權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)所引起的責(zé)任，由乙方承擔(dān);因甲方提供的基礎(chǔ)資料導(dǎo)致侵權(quán)的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

4.合同當(dāng)事人雙方均有權(quán)在不損害對(duì)方利益和保密約定的前提下，在自己宣傳用的印刷品或其他出版物上，或申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí)等情形下公布有關(guān)項(xiàng)目的文字和圖片材料。

5.乙方在合同簽訂前和簽訂時(shí)已確定采用的專利、專有技術(shù)的使用費(fèi)應(yīng)包含在簽約合同價(jià)中。

第八條不可抗力

1.不可抗力的確認(rèn)

不可抗力是指合同當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)不可預(yù)見(jiàn)，在合同履行過(guò)程中不可避免且不能克服的自然災(zāi)害和社會(huì)性突發(fā)事件，如地震、海嘯、瘟疫、騷亂、戒嚴(yán)、暴動(dòng)、戰(zhàn)爭(zhēng)和專用合同條款中約定的其他情形。

不可抗力發(fā)生后，甲方和乙方應(yīng)收集證明不可抗力發(fā)生及不可抗力造成損失的證據(jù)，并及時(shí)認(rèn)真統(tǒng)計(jì)所造成的損失。合同當(dāng)事人對(duì)是否屬于不可抗力或其損失發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按第十條的約定處理。

2.不可抗力的通知

合同一方當(dāng)事人遇到不可抗力事件，使其履行合同義務(wù)受到阻礙時(shí)，應(yīng)立即通知合同另一方當(dāng)事人，書(shū)面說(shuō)明不可抗力和受阻礙的詳細(xì)情況，并在合理期限內(nèi)提供必要的證明。

不可抗力持續(xù)發(fā)生的，合同一方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)向合同另一方當(dāng)事人提交中間報(bào)告，說(shuō)明不可抗力和履行合同受阻的情況，并于不可抗力事件結(jié)束后天內(nèi)提交最終報(bào)告及有關(guān)資料。

3.不可抗力后果的承擔(dān)

不可抗力引起的后果及造成的損失由合同當(dāng)事人按照法律規(guī)定及合同約定各自承擔(dān)。不可抗力發(fā)生前已完成的工程設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行支付。

不可抗力發(fā)生后，合同當(dāng)事人均應(yīng)采取措施盡量避免和減少損失的擴(kuò)大，任何一方當(dāng)事人沒(méi)有采取有效措施導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，應(yīng)對(duì)擴(kuò)大的損失承擔(dān)責(zé)任。

因合同一方遲延履行合同義務(wù)，在遲延履行期間遭遇不可抗力的，不免除其違約責(zé)任。

第九條合同解除

1.甲方與乙方協(xié)商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一的，合同當(dāng)事人一方或雙方可以解除合同：

(1)乙方工程設(shè)計(jì)文件存在重大質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)甲方催告后，在合理期限內(nèi)修改后仍不能滿足國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定要求或不能達(dá)到合同約定的設(shè)計(jì)質(zhì)量要求的，甲方可以解除合同;

(2)甲方未按合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)用，經(jīng)乙方催告后，在天內(nèi)仍未支付的，乙方可以解除合同;

(3)暫停設(shè)計(jì)期限已連續(xù)超過(guò)天;

(4)因不可抗力致使合同無(wú)法履行;

(5)因一方違約致使合同無(wú)法實(shí)際履行或?qū)嶋H履行已無(wú)必要;

(6)因本工程項(xiàng)目條件發(fā)生重大變化，使合同無(wú)法繼續(xù)履行。

3.任何一方因故需解除合同時(shí)，應(yīng)提前天書(shū)面通知對(duì)方，對(duì)合同中的遺留問(wèn)題應(yīng)取得一致意見(jiàn)并形成書(shū)面協(xié)議。

4.合同解除后，甲方除應(yīng)在約定期限內(nèi)向乙方支付已完工作的設(shè)計(jì)費(fèi)外，應(yīng)當(dāng)向乙方支付由于非因乙方原因合同解除導(dǎo)致乙方增加的設(shè)計(jì)費(fèi)用，違約一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第十條爭(zhēng)議解決

1.和解

合同當(dāng)事人可以就爭(zhēng)議自行和解，自行和解達(dá)成協(xié)議的經(jīng)雙方簽字并蓋章后作為合同補(bǔ)充文件，雙方均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

2.調(diào)解

合同當(dāng)事人可以就爭(zhēng)議請(qǐng)求相關(guān)行政主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)或者其他第三方進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，經(jīng)雙方簽字并蓋章后作為合同補(bǔ)充文件，雙方均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3.爭(zhēng)議評(píng)審

當(dāng)事人是否同意將爭(zhēng)議提交爭(zhēng)議評(píng)審小組決定：。

合同當(dāng)事人約定采取爭(zhēng)議評(píng)審方式解決爭(zhēng)議以及評(píng)審規(guī)則，并按下列約定執(zhí)行：

(1)爭(zhēng)議評(píng)審小組的確定

合同當(dāng)事人可以共同選擇三名爭(zhēng)議評(píng)審員，組成爭(zhēng)議評(píng)審小組。合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自爭(zhēng)議發(fā)生后天內(nèi)共同選定爭(zhēng)議評(píng)審員。

雙方約定選定三名爭(zhēng)議評(píng)審員，其中各自選定一名，第三名成員為首席爭(zhēng)議評(píng)審員，由合同當(dāng)事人共同確定或由合同當(dāng)事人委托已選定的爭(zhēng)議評(píng)審員共同確定，或由約定的評(píng)審機(jī)構(gòu)指定第三名首席爭(zhēng)議評(píng)審員。

評(píng)審所發(fā)生的費(fèi)用由甲方和乙方各承擔(dān)一半。

(2)爭(zhēng)議評(píng)審小組的決定

合同當(dāng)事人可在任何時(shí)間將與合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議共同提請(qǐng)爭(zhēng)議評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審。爭(zhēng)議評(píng)審小組應(yīng)秉持客觀、公正原則，充分聽(tīng)取合同當(dāng)事人的意見(jiàn)，依據(jù)相關(guān)法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)慣例等，自收到爭(zhēng)議評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告后天內(nèi)作出書(shū)面決定，并說(shuō)明理由。

(3)爭(zhēng)議評(píng)審小組決定的效力

爭(zhēng)議評(píng)審小組作出的書(shū)面決定經(jīng)合同當(dāng)事人簽字確認(rèn)后，對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

任何一方當(dāng)事人不接受爭(zhēng)議評(píng)審小組決定或不履行爭(zhēng)議評(píng)審小組決定的，雙方可選擇采用其他爭(zhēng)議解決方式。

4.仲裁或訴訟

因合同及合同有關(guān)事項(xiàng)產(chǎn)生的爭(zhēng)議，若上述爭(zhēng)議解決方法均無(wú)法達(dá)成共識(shí)，則合同當(dāng)事人約定以下第種方式解決爭(zhēng)議：

(1)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

(2)向人民法院起訴。

5.爭(zhēng)議解決條款效力

合同有關(guān)爭(zhēng)議解決的條款獨(dú)立存在，合同的變更、解除、終止、無(wú)效或者被撤銷(xiāo)均不影響其效力。

6.法律適用

本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

第十一條通知與送達(dá)

1.甲乙雙方因履行本意向合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料等，均應(yīng)按照本合同首部所列明的通訊地址、傳真、電子郵件以郵寄或傳真或電子郵件方式送達(dá);一方如果遷址或者變更電話、電子郵件應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方，否則發(fā)至本合同首部所列明的通訊地址或者傳真、電子郵件系統(tǒng)的通知、文件、資料均視為有效送達(dá)。

2.以郵寄方式送達(dá)的，另一方簽收之日視為送達(dá);簽收之日不明確的，以信件寄出或者投郵之日后第日視為送達(dá)。通過(guò)傳真、電子郵件方式送達(dá)的，通知、文件、資料等數(shù)據(jù)電文進(jìn)入另一方系統(tǒng)之時(shí)視為送達(dá);通知、文件、資料等數(shù)據(jù)電文進(jìn)入另一方系統(tǒng)之時(shí)不明確的，以傳真、電子郵件發(fā)出后的第日視為送達(dá)。

第十二條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

第十三條合同的解釋

1.本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請(qǐng)對(duì)方注意免除或者限制其責(zé)任的條款并予以說(shuō)明;甲乙雙方對(duì)本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致同意。

2.本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋

第十四條生效條件

1.本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應(yīng)在合同正本上加蓋騎縫章。

2.本合同及其補(bǔ)充合同內(nèi)空白區(qū)域內(nèi)手寫(xiě)文字與打印文字效力相同。

3.本合同—式份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：

年月日年月日

【第8篇】政府與開(kāi)發(fā)商簽訂開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程合同

甲方：_________________縣政府

乙方：_________________

為壯大地區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)共同發(fā)展，甲乙雙方本著互惠互利，實(shí)現(xiàn)雙贏的原則，就乙方在縣境內(nèi)投資興建塑膠日用制品項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)認(rèn)真考察和多次磋商，達(dá)成以下協(xié)議：_________________

一、項(xiàng)目名稱：_________________

二、投資規(guī)模：_________________項(xiàng)目計(jì)劃總投資億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元人民幣。

三、主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模：_________________

四、項(xiàng)目選址及占地：_________________項(xiàng)目擬建在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，計(jì)劃征用土地約畝(土地面積以國(guó)土部門(mén)測(cè)核為準(zhǔn))。

五、甲方承諾

1、甲方保證乙方按要求享受有關(guān)招商引資優(yōu)惠政策。

2、甲方負(fù)責(zé)辦理土地征用報(bào)批等一切手續(xù)，土地價(jià)格為上蔡縣招商引資優(yōu)惠政策規(guī)定的用地價(jià)格，土地屬性為國(guó)有工業(yè)用地，出讓期限為50年。

3、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用電，幫助爭(zhēng)取有關(guān)用電優(yōu)惠政策。

4、甲方協(xié)調(diào)水利部門(mén)，允許乙方在項(xiàng)目區(qū)打深水井一眼，作為乙方項(xiàng)目的生產(chǎn)和生活用水，。

5、在乙方提供相關(guān)資料的前提下，甲方指定專人協(xié)助乙方辦理新建企業(yè)的相關(guān)手續(xù)，包括立項(xiàng)、工商、稅務(wù)、生產(chǎn)許可、環(huán)評(píng)、消防、規(guī)劃、城建等，部分手續(xù)可以邊建邊辦，相關(guān)費(fèi)用由乙方支付。

6、甲方保證乙方的生產(chǎn)自主權(quán)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間外部環(huán)境工作，將乙方作為重點(diǎn)保護(hù)單位實(shí)行掛牌保護(hù)。建設(shè)期間，明確一名區(qū)班子領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)服務(wù)，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題。正常生產(chǎn)期間，未經(jīng)縣政府許可，其它管理部門(mén)不得擅自檢查，妨礙乙方正常生產(chǎn)。

六、乙方承諾：_________________

1、乙方依法享受全部土地權(quán)益，但該土地僅限于本項(xiàng)目產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不經(jīng)甲方同意，不得任意改變土地用途。

2、企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)，按章納稅，且環(huán)保達(dá)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3、依照約定，按時(shí)將資金和各項(xiàng)費(fèi)用兌現(xiàn)到位。

4、企業(yè)用工，按《勞動(dòng)法》中的有關(guān)規(guī)定辦理。

5、土地、建設(shè)等部門(mén)的測(cè)繪、評(píng)估費(fèi)用，由乙方據(jù)實(shí)支付。

七、組織實(shí)施

1、合同生效后，由甲方協(xié)調(diào)土地部門(mén)提供土地紅線圖和測(cè)繪圖，項(xiàng)目建設(shè)于年月正式啟動(dòng)，建設(shè)期個(gè)月，于年月試生產(chǎn)。

2、根據(jù)本合同書(shū)，雙方各指定一人具體負(fù)責(zé)合同書(shū)的落實(shí)。

3、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本合同書(shū)一式四份，雙方各執(zhí)兩份，簽字蓋章后生效。

甲方：_________________

代表人：_________________

乙方：_________________

代表人：_________________

【第9篇】開(kāi)發(fā)工程師無(wú)固定期限勞動(dòng)合同

2023開(kāi)發(fā)工程師無(wú)固定期限勞動(dòng)編號(hào)：________________________

甲方：________________________

乙方：________________________

簽訂日期：_____年_____月____日

_________市勞動(dòng)和社會(huì)保障局監(jiān)制

根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動(dòng)合同雙方當(dāng)事人基本情況

第一條甲方

法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或委托代理人：_____________________

注冊(cè)地址：_________________________________________________

經(jīng)營(yíng)地址：_________________________________________________

第二條乙方

性別：_____________________________________________________

戶籍類型(非農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè))：_________________________________

居民身份證號(hào)碼：___________________________________________

或者其他有效證件名稱：_____________________________________

證件號(hào)碼：_________________________________________________

在甲方工作起始時(shí)間：____________年____________月_________日

家庭住址：______________________郵政編碼：_________________

在京居住地址：__________________郵政編碼：_________________

戶口所在地：_______省(市)______區(qū)(縣)______街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))

二、勞動(dòng)合同期限

第三條本合同為無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。

本合同于_______年_______月_______日生效，其中試用期至__________年__________月________日止。

三、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)

第四條乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔(dān)任____________________________________崗位(工種)工作。

第五條根據(jù)甲方的崗位(工種)作業(yè)特點(diǎn)，乙方的工作區(qū)域或工作地點(diǎn)為_(kāi)______________________。

第六條乙方工作應(yīng)達(dá)到_______________________________________標(biāo)準(zhǔn)。

四、工作時(shí)間和休息休假

第七條甲方安排乙方執(zhí)行____________工時(shí)制度。

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度的，乙方每天工作時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)，每周工作不超過(guò)40小時(shí)。每周休息日為_(kāi)_____。

甲方安排乙方執(zhí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制度或者不定時(shí)工作制度的，應(yīng)當(dāng)事先取得勞動(dòng)行政部門(mén)特殊工時(shí)制度的行政許可決定。

第八條甲方對(duì)乙方實(shí)行的休假制度有____________________________________________。

五、勞動(dòng)報(bào)酬

第九條甲方每月_______日前以貨幣形式支付乙方工資，月工資為_(kāi)______元或按_____________執(zhí)行。

乙方在試用期期間的工資為_(kāi)___________元。

甲乙雙方對(duì)工資的其他約定：_______________________________________________________________。

第十條甲方生產(chǎn)工作任務(wù)不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活費(fèi)為_(kāi)______元或按_______執(zhí)行。

六、社會(huì)保險(xiǎn)及其他保險(xiǎn)福利待遇

第十一條甲乙雙方按國(guó)家和北京市的規(guī)定參加社會(huì)保險(xiǎn)。甲方為乙方辦理有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)義務(wù)。

第十二條乙方患病或非因工負(fù)傷的醫(yī)療待遇按國(guó)家、北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方按________________支付乙方病假工資。

第十三條乙方患職業(yè)病或因工負(fù)傷的待遇按國(guó)家和北京市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條甲方為乙方提供以下福利待遇

1.___________________________________________________________。

2.___________________________________________________________。

3.___________________________________________________________。

4.___________________________________________________________。

七、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)

第十五條甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生的規(guī)定為乙方配備必要的安全防護(hù)措施，發(fā)放必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。

第十六條甲方根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，建立安全生產(chǎn)制度;乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守甲方的勞動(dòng)安全制度，嚴(yán)禁違章作業(yè)，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。

第十七條甲方應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制度，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病防治的管理，提高職業(yè)病防治水平。

八、勞動(dòng)合同的解除、終止和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

第十八條甲乙雙方解除、終止勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和國(guó)家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條甲方應(yīng)當(dāng)在解除或者終止本合同時(shí)，為乙方出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在十五日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第二十條乙方應(yīng)當(dāng)按照雙方約定，辦理工作交接。應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，在辦結(jié)工作交接時(shí)支付。

九、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容

第二十一條甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容

1.___________________________________________________________。

2.___________________________________________________________。

3.___________________________________________________________。

4.___________________________________________________________。

十、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及其它

第二十二條雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，當(dāng)事人可以向甲方勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;調(diào)解不成的，可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

第二十三條本合同的附件如下

1.___________________________________________________________。

2.___________________________________________________________。

3.___________________________________________________________。

4.___________________________________________________________。

第二十四條本合同未盡事宜或與今后國(guó)家、北京市有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：________乙方(簽字或蓋章)：______________

法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或委托代理人簽字或蓋章)：________

【第10篇】委托開(kāi)發(fā)建設(shè)工程總承包合同

2023委托開(kāi)發(fā)建設(shè)工程總承包發(fā)包方： 有限公司

承包方：

甲方開(kāi)發(fā)建設(shè)工程，決定以施工總承包的形式委托乙

方合作施工，雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商訂立本合同座協(xié)議。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

結(jié)構(gòu)形式：

層數(shù)：

棟數(shù)：

建筑面積：

投資額度：

二、費(fèi)用結(jié)算

1、甲方向乙方支付結(jié)算造價(jià)的 %，作為該工程管理費(fèi)，支付方式：

分主體封頂、竣工驗(yàn)收、最后結(jié)算三階段支付。具體支付比例主題封頂后按已完成工程量管理費(fèi)支付80%;竣工驗(yàn)收后按已完成工程量管理費(fèi)支付80%;結(jié)算后按工程實(shí)際造價(jià)將管理費(fèi)全部支付完。

2、該工程所有稅金、報(bào)建等有關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。稅金應(yīng)按工程進(jìn)度以乙方名義繳納，向乙方提供完稅憑證和記賬單。稅金按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)繳稅務(wù)局開(kāi)具稅票。印花稅 %和防洪保安資金由乙方代扣代繳，本項(xiàng)目的防洪保安資金人民幣 元整包干。

3、本工程的招投標(biāo)費(fèi)用由乙方承擔(dān)并支付。

三、甲方職責(zé)

1、甲方必須辦理招投標(biāo)、報(bào)建等相關(guān)建設(shè)手續(xù)，乙方全力配合。

2、工程由甲方籌資建設(shè)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由甲方自行考察，擇優(yōu)選定。

3、甲方選定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須服從乙方管理，注重安全生產(chǎn)、文明施工，杜絕一切質(zhì)量、安全事故。如因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人違章作業(yè)等原因在施工過(guò)程中所發(fā)生的質(zhì)量、安全事故的費(fèi)用由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

4、甲方必須注重財(cái)務(wù)管理，工程款必須支付到乙方開(kāi)設(shè)的項(xiàng)目專用賬戶，不可直接支付給選定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。工程款由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到乙方領(lǐng)取，并及時(shí)支付材料款、機(jī)械設(shè)備租憑費(fèi)用和民工工資。

5、協(xié)助乙方接受建設(shè)行政主管部門(mén)的檢查，支持乙方創(chuàng)優(yōu)。

四、乙方職責(zé)

1、乙方負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、項(xiàng)目經(jīng)理證、“九大員證”等有關(guān)報(bào)建證件協(xié)助甲方報(bào)建。

2、配備項(xiàng)目部章，開(kāi)設(shè)項(xiàng)目專用賬戶交由甲方管理，以便甲方進(jìn)行項(xiàng)目管理和工程款支付。印章由甲方保管，甲方承擔(dān)該賬戶資金安全和經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

3、按照建設(shè)施工合同程序全過(guò)程參加圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、施工管理、竣工驗(yàn)收及中間檢查。

4、協(xié)助甲方所選定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人成立項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部，審查項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)常深入工地檢查、督查工作，進(jìn)行質(zhì)量和安全檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或安全隱患，有權(quán)責(zé)成項(xiàng)目立即或限期整改。如果項(xiàng)目部拒不整改，乙方有權(quán)告知甲方停工，并追究相關(guān)責(zé)任或采取經(jīng)濟(jì)制裁，直至達(dá)到整改要求，由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失概由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人屢拒整改，情節(jié)嚴(yán)重，乙方有權(quán)申請(qǐng)甲方重新選定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，但所造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

5、乙方有權(quán)對(duì)甲方質(zhì)量問(wèn)題安全進(jìn)行管理，但質(zhì)量安全責(zé)任由甲方承擔(dān)。

6、督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)足額支付民工工資，不得有拖欠行為，否則乙方有權(quán)向甲方申請(qǐng)扣留工程款直接發(fā)放民工工資。

7、所有建設(shè)手續(xù)、規(guī)費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)，甲方承擔(dān)由于手續(xù)不全所發(fā)生的罰款等相關(guān)費(fèi)用。

8、乙方提供有關(guān)證件協(xié)助甲方報(bào)建，工程項(xiàng)目需用一級(jí)建造師證，并且要求持證人在工地上上崗的，工資由雙方協(xié)商確定;如果不需要持證人在工地上崗的，工資 元/月。工程需要安全員證件的，項(xiàng)目承包人要求持證人在工地上崗的，工資由上方協(xié)商確定;如不需要持證人在工地上崗的，工資為每人 元/月。項(xiàng)目部需要用其它證件的，工程師工資為每人 元/月;其余備案人員為每人 元/月。人員證件費(fèi)用收取費(fèi)用時(shí)間從項(xiàng)目承包人中標(biāo)之日開(kāi)始計(jì)取至工程竣工驗(yàn)收備案銷(xiāo)號(hào)之日止，證件費(fèi)用每半年收取一次，證件費(fèi)用不包含在管理費(fèi)中。

9、保修責(zé)任：由甲方承擔(dān)。

五、本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

其余事宜根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等正式簽訂《工程施工承包合同》。

甲方：湖南世坤投資置業(yè)有限公司乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

日期： 日期：

地址：地址：

開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：賬號(hào)：

法定代表人：法定代表人：

【第11篇】荒山綠化工程和設(shè)施合作開(kāi)發(fā)合同

2023荒山綠化工程和設(shè)施合作開(kāi)發(fā)甲方：_____________________，身份證號(hào)______________

乙方：_____________________，身份證號(hào)______________

丙方：_____________________，身份證號(hào)______________

丁方：_____________________，工商執(zhí)照號(hào)____________

鑒于，協(xié)議各方均為計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)開(kāi)發(fā)人員，能夠進(jìn)行創(chuàng)造性的軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。并且，協(xié)議各方有意愿共同從事_______軟件的開(kāi)發(fā)工作。為了規(guī)范各方的權(quán)利義務(wù)，在《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法規(guī)政策的原則指導(dǎo)下，訂立本協(xié)議書(shū)，各方共同遵守：

第一條 合作宗旨

為完成______軟件的開(kāi)發(fā)工作，并共同享有開(kāi)發(fā)成果而合作。

第二條 合作項(xiàng)目和范圍

協(xié)議各方共同開(kāi)發(fā)______軟件，合作范圍包括軟件的代碼編寫(xiě)、調(diào)試、測(cè)試等開(kāi)發(fā)工作。

第三條 合作期限

合作期限為一年。

第四條 合作方式

協(xié)議各方按照軟件編程工作的正常分工進(jìn)行編寫(xiě)，任何一方不得隨意更改軟件的重大功能和事項(xiàng)，以免對(duì)其余各方造成履約困難。

合作各方應(yīng)堅(jiān)持勤勉努力誠(chéng)實(shí)信用的原則，進(jìn)行各方分別負(fù)責(zé)的軟件的編程工作，并考慮到各方軟件的兼容和接合。如部分合作人發(fā)生特殊技術(shù)困難，其余合作方有義務(wù)為其提供合理適當(dāng)?shù)募夹g(shù)幫助。

第五條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)

各方編寫(xiě)的軟件源代碼、技術(shù)文檔及匯編而成的程序本身，其著作權(quán)均由合作方共同享有。

各作各方在編寫(xiě)軟件的過(guò)程中，不得有侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，否則，應(yīng)對(duì)外承擔(dān)全部侵權(quán)責(zé)任。

第六條 協(xié)議變更

經(jīng)合作各方協(xié)商同意，本協(xié)議可以作相應(yīng)變更;

任何合作方未經(jīng)與其他各方協(xié)商，擅自變更本協(xié)議條款或者將本協(xié)議權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，均為無(wú)效。

第七條 禁止行為

未經(jīng)全體合作人同意，禁止任何合作人私自以團(tuán)體名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng);如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合作各方共有，造成損失按實(shí)際損失賠償。

禁止合作人經(jīng)營(yíng)與團(tuán)隊(duì)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

禁止合作方泄露本協(xié)議所涉及的相關(guān)商業(yè)秘密。

如合作人違反上述各條，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

第八條 合作的終止

合作開(kāi)發(fā)活動(dòng)因以下事由之一得終止：

①全體合作人同意終止合作關(guān)系;②合作項(xiàng)目因技術(shù)原因，根本不能完成;③合作項(xiàng)目違反法律被撤銷(xiāo)。

第九條 糾紛的解決

合作各方之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。

第十條 本協(xié)議如有未盡事宜，應(yīng)由合作人集體討論補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本協(xié)議具有同等效力。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

丙方：_____________________

【第12篇】廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)工程合同

2023廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)工程甲方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

乙方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

為加快_________廣場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，確保_________年該項(xiàng)目能順利交付使用，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎(chǔ)上就_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程承包事宜達(dá)成本合同。

一、工程名稱及地點(diǎn)：廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程(以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目)本項(xiàng)目位于_________交匯處(祥見(jiàn)初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項(xiàng)目全部主體結(jié)構(gòu)工程(詳見(jiàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質(zhì)量包工期等全包干的方式承包。

四、本項(xiàng)目工程總造價(jià)：按中國(guó)建筑國(guó)營(yíng)二級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質(zhì)量要求：必須能通過(guò)中國(guó)質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收。

六、施工期限：______年____月_______日至_______年_______月_______日，共計(jì)_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導(dǎo)致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結(jié)算及支付方式：

1。乙方所承包工程的總價(jià)以最后工程竣工結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。

2。乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉(zhuǎn)讓給乙方?jīng)_抵甲方應(yīng)付給乙方承建本項(xiàng)目的工程款，差額部分，雙方屆時(shí)另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_(kāi)________平方米，單價(jià)為_(kāi)________元/平方米，總價(jià)為_(kāi)________元人民幣。

3。乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉(zhuǎn)讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時(shí)間如下：_________。

4。甲方在將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的同時(shí)，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書(shū)，并向甲方出具經(jīng)_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價(jià)款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5。甲方根據(jù)乙方在_________廣場(chǎng)工程上的進(jìn)度投資款額分批向乙方開(kāi)出收款收據(jù)，每月開(kāi)出一張，直至_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程完工為止，待工程竣工結(jié)算后，如果結(jié)算總額與收據(jù)總額不一致時(shí)，以最后結(jié)算總額為準(zhǔn)，沖抵乙方向甲方開(kāi)出的欠據(jù)。

八、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1。甲方有權(quán)監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設(shè)計(jì)圖紙的要求建設(shè)施工。

2。為確保工程按期完工，甲方有權(quán)檢查乙方的建設(shè)施工進(jìn)度。

3。為確保工程質(zhì)量，甲方對(duì)乙方施工中不合格部分，有權(quán)指令乙方返工、修改。

4。甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的三通一平，確保乙方進(jìn)場(chǎng)后能正常施工。

5。甲方負(fù)責(zé)用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開(kāi)發(fā)建設(shè)該地塊。

6。甲方負(fù)責(zé)辦理以地抵工程款的用地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項(xiàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司成立的有關(guān)合法手續(xù)。

7。甲方必須辦理好_________廣場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的各種合法手續(xù)。

8。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好因本項(xiàng)目的施工建設(shè)而涉及的外部關(guān)系。

9。甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場(chǎng)完整的主體結(jié)構(gòu)施工圖紙，以利乙方進(jìn)行施工前的工作準(zhǔn)備。

九、乙方的權(quán)利及義務(wù)：

1。乙方有權(quán)按已審定的設(shè)計(jì)圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項(xiàng)目的施工建設(shè)任務(wù)。

2。抵工程款商住用地轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方有權(quán)立即投入開(kāi)發(fā)建設(shè)，并可預(yù)售樓花，開(kāi)發(fā)、預(yù)售手續(xù)由乙方自行辦理。

3。乙方必須按規(guī)劃、設(shè)計(jì)圖紙之要求建設(shè)本項(xiàng)目之主體工程，并保證質(zhì)量，按期完工。

4。在建設(shè)期內(nèi)，乙方除應(yīng)向甲方提交工程施工組織計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進(jìn)度表，供甲方備查和督促之用。

5。乙方須認(rèn)真按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進(jìn)行施工;隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，對(duì)經(jīng)檢查檢驗(yàn)不合格部分，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔(dān)返工、修改的費(fèi)用。

6。在施工過(guò)程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方自行承擔(dān)。

7。乙方在_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉(zhuǎn)讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開(kāi)發(fā)，在有利于_________廣場(chǎng)建設(shè)的情況下，確需轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊時(shí)，必須征得甲方的書(shū)面同意后方可轉(zhuǎn)讓或抵押，但轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

十、保證

1。乙方保證能按期按質(zhì)完成_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程的建設(shè)任務(wù)。

2。乙方保證轉(zhuǎn)讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進(jìn)入甲乙雙方在_________設(shè)立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進(jìn)度情況有計(jì)劃地使用該資金。_________萬(wàn)元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報(bào)使用情況。

3。乙方必須確保_________廣場(chǎng)工程的資金充足。若因乙方原因，導(dǎo)致_________廣場(chǎng)無(wú)法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程。甲方有權(quán)憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關(guān)于本合作內(nèi)容的法律文件，依法查封甲方已轉(zhuǎn)讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補(bǔ)甲方的損失。對(duì)乙方在_________廣場(chǎng)項(xiàng)目中的投資亦同時(shí)終止核算，甲方還有權(quán)追究乙方其他方面的違約責(zé)任。乙方愿意用自己公司的名譽(yù)及_________公司自有資產(chǎn)作黃撲地皮等值資產(chǎn)的擔(dān)保。

十一、違約責(zé)任

1。乙方如因資金不足或自身管理的原因?qū)е耞________廣場(chǎng)工程半途停工7天以上，或落后計(jì)劃進(jìn)度15天的，甲方有權(quán)每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計(jì)劃進(jìn)度的第一天起開(kāi)始計(jì)算。

如果乙方落后計(jì)劃進(jìn)度滿30天的，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權(quán)憑乙方開(kāi)出的借據(jù)請(qǐng)求乙方還款。

2。乙方不能按期完成_________廣場(chǎng)的主體結(jié)構(gòu)工程任務(wù)，每超過(guò)一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3。甲方不按期將黃撲地皮轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)不付首期土地轉(zhuǎn)讓金_________元人民幣。

4。乙方未按本合同第七條第三項(xiàng)付款的，甲方有權(quán)按逾期付款的金額期限，以月息三厘計(jì)罰乙方。超過(guò)30天未付齊的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

5。乙方提前完工的，每提前_________天，獎(jiǎng)勵(lì)_________元。

十二、其他

1。本合同未盡事宜，雙方可簽補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

2。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日

【第13篇】建筑企業(yè)開(kāi)發(fā)工程師用工勞動(dòng)合同

2023建筑企業(yè)開(kāi)發(fā)工程師用工勞動(dòng)用人單位名稱(以下簡(jiǎn)稱甲方)_________________________

建筑工人姓名(以下簡(jiǎn)稱乙方)_________________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)民法典》和《廣州市勞動(dòng)合同管理規(guī)定》以及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、基本情況

甲方單位法定代表人_________，電話號(hào)碼：_________

企業(yè)地址：__________________。

乙方姓名________性別_____居民身份證號(hào)_______________，出生日期_____年_____月，在甲方工作起始時(shí)間_____年_____月_____日，聯(lián)系電話__________________，戶口所在地_____省(市)_____區(qū)(縣)______街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))，郵政編碼_______________。

乙方自身的身體狀況：是否患有下列疾病(如有請(qǐng)?jiān)凇啊酢眱?nèi)打“√”)：□高血壓□心臟病□癲癇□貧血病□癡呆癥□其他傳染性疾病;除上述以外的其他疾病：_________。

二、勞動(dòng)合同期限

第一條甲、乙雙方同意按以下第種方式確定本合同期限：(1)本合同為年期限勞動(dòng)合同。本合同于_____年_____月_____日生效，本合同于_____年_____月_____日終止。(2)以完成一定的工作為期限：從_________年_________月_________日起至

工作任務(wù)完成時(shí)止，并以完成_________工作任務(wù)為標(biāo)志。

第二條雙方同意本合同有效期的前_________個(gè)月為試用期。

三、工作崗位和工時(shí)制度

第三條乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔(dān)任_________________________崗位(工種)工作。

第四條甲乙雙方協(xié)商按以下第________條工時(shí)制度執(zhí)行。(1)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制的，乙方每日工作時(shí)間_________小時(shí)，每周工作_________小時(shí)。(2)執(zhí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制的，乙方平均每天工作時(shí)間不超過(guò)_________小時(shí)，平均每周工作不超過(guò)_________小時(shí)。(3)執(zhí)行不定時(shí)工作制的，在保證完成甲方工作任務(wù)情況下，乙方自行安排工作和休息時(shí)間。

四、勞動(dòng)報(bào)酬

第五條勞動(dòng)報(bào)酬按有關(guān)規(guī)定雙方協(xié)商后執(zhí)行。

五、甲方責(zé)任

第六條甲方必須按國(guó)家的勞動(dòng)法進(jìn)行用工，不得以暴力、威脅、非法限制人身自由或其它違反國(guó)家法律法規(guī)的手段強(qiáng)迫工作勞動(dòng)。

第七條甲方必須按時(shí)發(fā)放工資，按有關(guān)規(guī)定制作工資表，乙方簽字領(lǐng)取，并作為領(lǐng)取工資的憑據(jù)。

第八條甲方為乙方提供必要的生活條件和勞動(dòng)條件，符合質(zhì)量要求的勞動(dòng)工具和個(gè)人安全防護(hù)用品。

第九條甲方應(yīng)建立健全施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等相關(guān)制度以指導(dǎo)乙方開(kāi)展工作。

第十條甲方負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行勞動(dòng)安全(包括三級(jí)教育、崗前教育、班前教育和定期教育等)、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度等的教育。

第十一條甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，依法制定規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律并教育乙方。乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律和甲方的規(guī)章制度，甲方可根據(jù)規(guī)章制度作出相應(yīng)處理。

第十二條甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為乙方辦理相應(yīng)證件(如“平安卡”、職業(yè)資格證、暫住證等)。

第十三條甲方不得要求乙方違反有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工作業(yè)。

第十四條履行其他法律法規(guī)以及上級(jí)管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。

六、乙方責(zé)任

第十五條服從甲方以及各監(jiān)管部門(mén)的管理，遵守公司安全、質(zhì)量、職業(yè)健康、操作規(guī)程、工作規(guī)范和環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)規(guī)章制度。

第十六條服從甲方日常工作的管理及安排，按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工作，并達(dá)到相關(guān)質(zhì)量及文明施工的要求。

第十七條按照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)以及公司質(zhì)量安全管理的要求進(jìn)行工作，可拒絕甲方違反有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)指揮的作業(yè)。

第十八條乙方應(yīng)愛(ài)護(hù)甲方的財(cái)物，合理使用作業(yè)所需的材料，按要求做好甲方提供工具的保管以及施工現(xiàn)場(chǎng)成品的保護(hù)。

第十九條積極參加甲方組織的各種培訓(xùn)教育活動(dòng)，提高自身素質(zhì)。

第二十條自覺(jué)遵守有關(guān)的治安管理?xiàng)l例的要求，不與現(xiàn)場(chǎng)管理人員和其他作業(yè)人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、打罵。

第二十一條乙方須如實(shí)提供自已的身體狀況(尤其患病情況)、年齡、婚育狀況等基本情況供甲方用工或崗位調(diào)動(dòng)時(shí)考慮。

第二十二條乙方按甲方要求進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，不得攜帶禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的親屬和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。

第二十三條乙方應(yīng)自覺(jué)正確使用甲方提供的安全防護(hù)用品，當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全防護(hù)用品不符合使用要求時(shí)應(yīng)立即向甲方提出更換申請(qǐng)。

第二十四條乙方在自我感覺(jué)不適時(shí)(如身體患病等情況)，應(yīng)主動(dòng)報(bào)知現(xiàn)場(chǎng)管理人員，不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

七、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止

第二十五條符合《勞動(dòng)法》所列的法定條件或者經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以變更本合同的相關(guān)內(nèi)容或者解除本合同。

第二十六條變更勞動(dòng)合同，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂《變更勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)》。

第二十七條乙方合同期未滿而依照《勞動(dòng)法》第三十一條的規(guī)定解除本合同，給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方以下經(jīng)濟(jì)損失：

第二十八條符合下列條件之一的，本合同即告終止(有固定期限的合同除外)：

1.本合同所約定的工作任務(wù)已經(jīng)完成;

八、違反本合同的責(zé)任

第二十九條甲方有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任：

1.違反法律、法規(guī)規(guī)定，單方面解除本合同的;

第三十條乙方有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任：

1.未按規(guī)定，單方面解除本合同或者不履行本合同的;

第三十一條雙方同意以下列方式承擔(dān)違約責(zé)任：

1.違約金。一方違約，應(yīng)當(dāng)支付違約金元;

2.賠償金。違約金不足以賠償對(duì)方損失的，還需支付賠償金。賠償金按違約方實(shí)際造成的損失計(jì)算。賠償?shù)姆秶ǎ?/p>

九、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容

第三十二條甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容：

_________________________________________________________________

甲方簽名蓋章：__________________

乙方簽名蓋章：__________________

【第14篇】開(kāi)發(fā)區(qū)小區(qū)裝飾工程施工合同書(shū)

發(fā)包方(甲方)

承包方(乙方)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，結(jié)合裝飾的特點(diǎn)，本照甲乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，乙方承包甲方發(fā)包的裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程名稱:

2、建設(shè)單位：

3、承包范圍：

4、合同工期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)5月25日完成。

5、工程總造價(jià)為：

第二條：開(kāi)工前甲方工作

1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場(chǎng)地，并保證乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)周邊的一切事宜，以確保工程順利進(jìn)行。

2、按合同約定支付工程款。

第三條：乙方工作

1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程的安全操作規(guī)范，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期、按質(zhì)、按量完成工程。

2、嚴(yán)格執(zhí)行本市室內(nèi)裝飾行業(yè)和有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。

3、作好半成品及成品工程的維護(hù)。

第四條：款項(xiàng)的撥付及結(jié)算方法

1、甲乙雙方合同簽訂后三日內(nèi)，付備料款40%，計(jì)人民幣萬(wàn)貳仟元整(￥1120__.00)。

2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計(jì)人民幣(￥84000.00)。

3、本工程竣工后一周內(nèi)由甲方單位組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢合格后甲方支付合同總造價(jià)的27%，計(jì)人民幣柒萬(wàn)伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗(yàn)收之前若本工程被建設(shè)單位使用，則視為本工程驗(yàn)收合格。

4、剩余總造價(jià)的作為質(zhì)保金，8400.00)，質(zhì)保期為一年;質(zhì)保期到期后一周內(nèi)一次性付清質(zhì)保金。

第五條：質(zhì)量要求

1、工藝標(biāo)準(zhǔn)雙方同意按照室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)制定的《裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。

2、施工過(guò)程中如有特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)達(dá)成一致意見(jiàn)，簽定補(bǔ)充合同。

3、質(zhì)量保修期自工程驗(yàn)收合格后起為一年。在保修期內(nèi)保修費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

第六條：工程變更工程項(xiàng)目及工藝需變更，如有工程項(xiàng)目增減及材料價(jià)格的上調(diào)經(jīng)雙方必須協(xié)商一致，并由甲方在相關(guān)圖紙上簽字認(rèn)可，同時(shí)調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。

第七條：工程工期

1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，

2、因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在的問(wèn)題，返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不順延。

3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。

第八條：如合同在施工中發(fā)生變更，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商另擬補(bǔ)充變更協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議及甲乙雙方認(rèn)可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。

第九條：違約責(zé)任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向?qū)Ψ劫r償由此而造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，并按規(guī)定罰違約金為工程總價(jià)的5%;如發(fā)生合同糾紛，在原告方所在地法院進(jìn)行仲裁。

第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗(yàn)收結(jié)算完工后合同失效。

其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_____________

【第15篇】廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)工程施工合同

2023廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)工程施工甲方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

乙方：_________法定代表人：_________地址：_________電話：_________

為加快_________廣場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，確保_________年該項(xiàng)目能順利交付使用，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在平等自愿互利互惠的基礎(chǔ)上就_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程承包事宜達(dá)成本合同。

一、工程名稱及地點(diǎn)：廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程(以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目)本項(xiàng)目位于_________交匯處(祥見(jiàn)初步規(guī)劃圖)，占地面積約_________平方米，總建筑面積約_________平方米。

二、工程承包范圍：本項(xiàng)目全部主體結(jié)構(gòu)工程(詳見(jiàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖及施工合同)。

三、工程承包模式：甲方向乙方發(fā)包，由乙方采用包工包料包質(zhì)量包工期等全包干的方式承包。

四、本項(xiàng)目工程總造價(jià)：按中國(guó)建筑國(guó)營(yíng)二級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)，約_________元人民幣(_________元)。

五、工程質(zhì)量要求：必須能通過(guò)中國(guó)質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收。

六、施工期限：______年____月_______日至_______年_______月_______日，共計(jì)_________日歷天。因甲方原因或者不可抗力導(dǎo)致工期延誤的，乙方施工期可以順延。

七、工程款結(jié)算及支付方式：

1。乙方所承包工程的總價(jià)以最后工程竣工結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。

2。乙方同意甲方用自己控股的將_________有限公司已取得的用地一塊轉(zhuǎn)讓給乙方?jīng)_抵甲方應(yīng)付給乙方承建本項(xiàng)目的工程款，差額部分，雙方屆時(shí)另外協(xié)商，該地塊位于_________，占地面積_________平方米，可建商住面積為_(kāi)________平方米，單價(jià)為_(kāi)________元/平方米，總價(jià)為_(kāi)________元人民幣。

3。乙方同意向甲方支付_________地皮首期轉(zhuǎn)讓金了_________元人民幣，具體支付數(shù)額及時(shí)間如下：_________。

4。甲方在將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的同時(shí)，乙方與甲方簽訂一份欠款協(xié)議書(shū)，并向甲方出具經(jīng)_________律師行簽印的欠甲方_________元人民幣地價(jià)款的欠款依據(jù)憑據(jù)。

5。甲方根據(jù)乙方在_________廣場(chǎng)工程上的進(jìn)度投資款額分批向乙方開(kāi)出收款收據(jù)，每月開(kāi)出一張，直至_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程完工為止，待工程竣工結(jié)算后，如果結(jié)算總額與收據(jù)總額不一致時(shí)，以最后結(jié)算總額為準(zhǔn)，沖抵乙方向甲方開(kāi)出的欠據(jù)。

八、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1。甲方有權(quán)監(jiān)督乙方是否按已確定的規(guī)劃及設(shè)計(jì)圖紙的要求建設(shè)施工。

2。為確保工程按期完工，甲方有權(quán)檢查乙方的建設(shè)施工進(jìn)度。

3。為確保工程質(zhì)量，甲方對(duì)乙方施工中不合格部分，有權(quán)指令乙方返工、修改。

4。甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的三通一平，確保乙方進(jìn)場(chǎng)后能正常施工。

5。甲方負(fù)責(zé)用以抵工程款之用地的三通一平，確保乙方能正常開(kāi)發(fā)建設(shè)該地塊。

6。甲方負(fù)責(zé)辦理以地抵工程款的用地的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并配合乙方辦理單項(xiàng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司成立的有關(guān)合法手續(xù)。

7。甲方必須辦理好_________廣場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的各種合法手續(xù)。

8。甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好因本項(xiàng)目的施工建設(shè)而涉及的外部關(guān)系。

9。甲方必須在_________年_________月_________日前向乙方提交_________廣場(chǎng)完整的主體結(jié)構(gòu)施工圖紙，以利乙方進(jìn)行施工前的工作準(zhǔn)備。

九、乙方的權(quán)利及義務(wù)：

1。乙方有權(quán)按已審定的設(shè)計(jì)圖紙的要求，采用全包干的方式完成本項(xiàng)目的施工建設(shè)任務(wù)。

2。抵工程款商住用地轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方有權(quán)立即投入開(kāi)發(fā)建設(shè)，并可預(yù)售樓花，開(kāi)發(fā)、預(yù)售手續(xù)由乙方自行辦理。

3。乙方必須按規(guī)劃、設(shè)計(jì)圖紙之要求建設(shè)本項(xiàng)目之主體工程，并保證質(zhì)量，按期完工。

4。在建設(shè)期內(nèi)，乙方除應(yīng)向甲方提交工程施工組織計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃表外，還須于每月5日前向甲方提交上月施工進(jìn)度表，供甲方備查和督促之用。

5。乙方須認(rèn)真按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求以及甲方根據(jù)本合同發(fā)出的指令進(jìn)行施工;隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，對(duì)經(jīng)檢查檢驗(yàn)不合格部分，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔(dān)返工、修改的費(fèi)用。

6。在施工過(guò)程中，所發(fā)生的一切事故而造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方自行承擔(dān)。

7。乙方在_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程未完工之前，不得將黃撲地塊轉(zhuǎn)讓或抵押給第三者，必須是乙方自行開(kāi)發(fā)，在有利于_________廣場(chǎng)建設(shè)的情況下，確需轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊時(shí)，必須征得甲方的書(shū)面同意后方可轉(zhuǎn)讓或抵押，但轉(zhuǎn)讓、抵押該地塊所得資金必須優(yōu)先用于黃撲地皮或_________廣場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

十、保證

1。乙方保證能按期按質(zhì)完成_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程的建設(shè)任務(wù)。

2。乙方保證轉(zhuǎn)讓或抵押黃撲地塊所得資金全部進(jìn)入甲乙雙方在_________設(shè)立的共同帳戶。根據(jù)乙方向甲方提供的黃撲工程進(jìn)度情況有計(jì)劃地使用該資金。_________萬(wàn)元以上的支出由雙方共同簽名方能提款，每周乙方需向甲方匯報(bào)使用情況。

3。乙方必須確保_________廣場(chǎng)工程的資金充足。若因乙方原因，導(dǎo)致_________廣場(chǎng)無(wú)法繼續(xù)施工，或不能按期完成_________廣場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)工程。甲方有權(quán)憑乙方出據(jù)的借據(jù)及律師樓簽印的所有關(guān)于本合作內(nèi)容的法律文件，依法查封甲方已轉(zhuǎn)讓給乙方的黃撲地皮及其地上所有建筑物，并可以此彌補(bǔ)甲方的損失。對(duì)乙方在_________廣場(chǎng)項(xiàng)目中的投資亦同時(shí)終止核算，甲方還有權(quán)追究乙方其他方面的違約責(zé)任。乙方愿意用自己公司的名譽(yù)及_________公司自有資產(chǎn)作黃撲地皮等值資產(chǎn)的擔(dān)保。

十一、違約責(zé)任

1。乙方如因資金不足或自身管理的原因?qū)е耞________廣場(chǎng)工程半途停工7天以上，或落后計(jì)劃進(jìn)度15天的，甲方有權(quán)每天罰款乙方_________元人民幣，從乙方落后計(jì)劃進(jìn)度的第一天起開(kāi)始計(jì)算。

如果乙方落后計(jì)劃進(jìn)度滿30天的，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)乙方巳投入的資金一概不予核算和退還，并有權(quán)憑乙方開(kāi)出的借據(jù)請(qǐng)求乙方還款。

2。乙方不能按期完成_________廣場(chǎng)的主體結(jié)構(gòu)工程任務(wù)，每超過(guò)一天，甲方罰款乙方_________元人民幣。

3。甲方不按期將黃撲地皮轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方有權(quán)不付首期土地轉(zhuǎn)讓金_________元人民幣。

4。乙方未按本合同第七條第三項(xiàng)付款的，甲方有權(quán)按逾期付款的金額期限，以月息三厘計(jì)罰乙方。超過(guò)30天未付齊的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

5。乙方提前完工的，每提前_________天，獎(jiǎng)勵(lì)_________元。

十二、其他

1。本合同未盡事宜，雙方可簽補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

2。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________

_______年____月____日_________年____月____日