鉆探工程合同（9份范本）

【第1篇】地質鉆探及土壤試驗工程合同新整理版

工程編號：_________合約編號：__________________（以下簡稱甲方）將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________（以下簡稱乙方）承辦經雙方同意訂立合約如下：第一條 工程地點：請參閱工程圖說。第二條 工程范圍：詳圖樣說明書。第三條 合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。（合約附件另有規(guī)定者除外）。第四條 付款方式：一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。（如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十）。二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領 工程款 時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按 投標 須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。第五條 工程期限：一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。第六條 工程變更：甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權（工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理），乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。第七條 工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。第八條 工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。第九條 工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。第十條 工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。第十一條 材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗（視）合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之（五）（六）規(guī)定辦理。第十二條 加班 趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者（如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等）或施工慣例應延續(xù)施工者（如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等）不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。第十三條 配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它 意外事故 ，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。第十四條 一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。第十五條 環(huán)境清潔與維護：一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及 環(huán)境保護法 規(guī)辦理。第十六條 安全措施：一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。（依補充說明規(guī)定辦理。）第十七條 工程保管：一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。第十八條 災害保險：一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。第十九條 工程查驗：一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者（不影響其他構迼物），乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例（尺寸不合規(guī)定時）、或工料差額（工料不合規(guī)定時）之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或 保證金 （含 履約保證金 及差額保證金）予以改善，如有不敷，由乙方或保 證人 補足之。三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。第二十條 逾期損失：乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高 賠償金 額超過結算總價十分之一為限。第二十一條 乙方如與他人有 債務糾紛 ，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。第二十二條 保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三（依工程標的性質定之）計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。第二十三條 保證責任：一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿拋棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。第二十四條 終止或解除合約：一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。（一）乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。（二）乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。（三）乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。（一）工程訂約后未能開工：1．合約書裝訂成本費（含印花稅）2．依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。（如測量放樣、鉆探、細部設計等）不得超過合約單項之金額。3．工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。4．工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。5．工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。6．工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。（二）工程開工后：1．合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。2．已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。3．進場材料費（以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給）。4．工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資（最多五人以承商公司之員工為限）按合約技術及一般勞力工資計付。5．停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。第二十五條 乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。第二十六條 合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。第二十七條 合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

【第2篇】地質鉆探工程合同范本

工程編號：_________

合約編號：_________

_________(以下簡稱甲方)將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條工程地點：請參閱工程圖說。

第二條工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。(合約附件另有規(guī)定者除外)。

第四條付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。(如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十)。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按投標須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條工程變更：

甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權(工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理)，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗(視)合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之(五)(六)規(guī)定辦理。

第十二條加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者(如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例應延續(xù)施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及環(huán)境保護法規(guī)辦理。

第十六條安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。(依補充說明規(guī)定辦理。)

第十七條工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者(不影響其他構物)，乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例(尺寸不合規(guī)定時)、或工料差額(工料不合規(guī)定時)之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金(含履約保證金及差額保證金)予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條逾期損失：

乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。

前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。

第二十三條保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

(一)乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

(二)乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

(三)乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

(一)工程訂約后未能開工：

1.合約書裝訂成本費(含印花稅)

2.依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。

3.工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4.工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5.工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6.工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

(二)工程開工后：

1.合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2.已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3.進場材料費(以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給)。

4.工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。

5.停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

【第3篇】地質鉆探及土壤試驗工程合同書

工程編號：________________

合約編號：________________

________(以下簡稱甲方)將________處地質鉆探及土壤試驗工程交由________(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條 工程地點：請參閱工程圖說。

第二條 工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條 合約總價：全部工程總價____元整詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。(合約附件另有規(guī)定者除外)

第四條 付款方式

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。(如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十)。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領 工程款 時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按 投標 須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條 工程期限

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條 工程變更

甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權(工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理)，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條 工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條 工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條 工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條 工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條 材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗(視)合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之(五)(六)規(guī)定辦理。

第十二條 加班 趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者(如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例應延續(xù)施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條 配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它 意外事故 ，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條 環(huán)境清潔與維護

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及 環(huán)境保護法 規(guī)辦理。

第十六條 安全措施

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。(依補充說明規(guī)定辦理。)

第十七條 工程保管

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條 災害保險

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_______市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條 工程查驗

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者(不影響其他構迼物)，乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例(尺寸不合規(guī)定時)、或工料差額(工料不合規(guī)定時)之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或 保證金 (含 履約保證金 及差額保證金)予以改善，如有不敷，由乙方或保 證人 補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條 逾期損失

乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高 賠償金 額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條 乙方如與他人有 債務糾紛 ，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條 保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。

前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。

第二十三條 保證責任

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿拋棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條 終止或解除合約

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

(一)乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

(二)乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

(三)乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

(一)工程訂約后未能開工：

1.合約書裝訂成本費(含印花稅)

2.依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。

3.工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4.工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5.工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6.工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

(二)工程開工后：

1.合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2.已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3.進場材料費(以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給)。

4.工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。

5.停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條 乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條 合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條 合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_______份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_______份、領款印鑒_______份、投標須知_______份、投標比價紀錄表_______份、標單詳細表_______份、單價分析表_______份、供給材料表_______份、施工說明書_______份、圖樣_______份計_______張。

甲方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

附件 略

【第4篇】地質鉆探及土壤試驗工程合同范本

工程編號：_________

合約編號：_________

_________（以下簡稱甲方）將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________（以下簡稱乙方）承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條 工程地點：請參閱工程圖說。

第二條 工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條 合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。（合約附件另有規(guī)定者除外）。

第四條 付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。（如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十）。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按投標須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條 工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條 工程變更：

甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權（工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理），乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條 工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條 工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條 工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條 工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條 材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗（視）合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之（五）（六）規(guī)定辦理。

第十二條 加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者（如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等）或施工慣例應延續(xù)施工者（如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等）不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條 配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條 環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及環(huán)境保護法規(guī)辦理。

第十六條 安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。（依補充說明規(guī)定辦理。）

第十七條 工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條 災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條 工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者（不影響其他構迼物），乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例（尺寸不合規(guī)定時）、或工料差額（工料不合規(guī)定時）之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金（含履約保證金及差額保證金）予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條 逾期損失：

乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條 乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條 保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三（依工程標的性質定之）計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。

前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。

第二十三條 保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿拋棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條 終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

（一）乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

（二）乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

（三）乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

（一）工程訂約后未能開工：

1．合約書裝訂成本費（含印花稅）

2．依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。（如測量放樣、鉆探、細部設計等）不得超過合約單項之金額。

3．工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4．工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5．工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6．工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

（二）工程開工后：

1．合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2．已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3．進場材料費（以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給）。

4．工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資（最多五人以承商公司之員工為限）按合約技術及一般勞力工資計付。

5．停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條 乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條 合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條 合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

【第5篇】地質鉆探工程合同書范本

工程編號：_________

合約編號：_________

_________(以下簡稱甲方)將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條 工程地點：請參閱工程圖說。

第二條 工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條 合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。(合約附件另有規(guī)定者除外)。

第四條 付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。(如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十)。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按投標須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條 工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條 工程變更：

甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權(工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理)，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條 工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條 工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條 工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條 工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條 材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗(視)合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之(五)(六)規(guī)定辦理。

第十二條 加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者(如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例應延續(xù)施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條 配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條 環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及環(huán)境保護法規(guī)辦理。

第十六條 安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。(依補充說明規(guī)定辦理。)

第十七條 工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條 災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條 工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者(不影響其他構物)，乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例(尺寸不合規(guī)定時)、或工料差額(工料不合規(guī)定時)之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金(含履約保證金及差額保證金)予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條 逾期損失：

乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條 乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條 保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。

前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。

第二十三條 保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條 終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

(一)乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

(二)乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

(三)乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

(一)工程訂約后未能開工：

1.合約書裝訂成本費(含印花稅)

2.依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。

3.工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4.工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5.工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6.工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

(二)工程開工后：

1.合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2.已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3.進場材料費(以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給)。

4.工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。

5.停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條 乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條 合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條 合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書 _________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表 _________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計 _________張。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

【第6篇】地質鉆探工程合同書

工程編號：_________

合約編號：_________

_________(以下簡稱甲方)將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條工程地點：請參閱工程圖說。

第二條工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。(合約附件另有規(guī)定者除外)。

第四條付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。(如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十)。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按投標須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條工程變更：

甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權(工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理)，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗(視)合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之(五)(六)規(guī)定辦理。

第十二條加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者(如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例應延續(xù)施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及環(huán)境保護法規(guī)辦理。

第十六條安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。(依補充說明規(guī)定辦理。)

第十七條工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者(不影響其他構物)，乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例(尺寸不合規(guī)定時)、或工料差額(工料不合規(guī)定時)之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金(含履約保證金及差額保證金)予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條逾期損失：

乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。

前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。

第二十三條保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

(一)乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

(二)乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

(三)乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

(一)工程訂約后未能開工：

1.合約書裝訂成本費(含印花稅)

2.依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。

3.工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4.工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5.工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6.工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

(二)工程開工后：

1.合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2.已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3.進場材料費(以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給)。

4.工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。

5.停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【第7篇】地質鉆探及土壤試驗工程合同

工程編號：_________合約編號：__________________（以下簡稱甲方）將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________（以下簡稱乙方）承辦經雙方同意訂立合約如下：第一條 工程地點：請參閱工程圖說。第二條 工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條 合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。（合約附件另有規(guī)定者除外）。

第四條 付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。（如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十）。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按投標須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條 工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。第六條 工程變更：甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權（工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理），乙方不得異議。

對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。

新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。

但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。第七條 工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條 工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。

如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。第九條 工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。

如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。

甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。第十條 工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條 材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗（視）合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之

（五）

（六）規(guī)定辦理。第十二條 加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。

但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者（如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等）或施工慣例應延續(xù)施工者（如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等）不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條 配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。第十五條 環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及環(huán)境保護法規(guī)辦理。第十六條 安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。（依補充說明規(guī)定辦理。）第十七條 工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。第十八條 災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。第十九條 工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者（不影響其他構迼物），乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。

如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例（尺寸不合規(guī)定時）、或工料差額（工料不合規(guī)定時）之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。

甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金（含履約保證金及差額保證金）予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。第二十條 逾期損失：乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。

逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條 乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。第二十二條 保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三（依工程標的性質定之）計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。

通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。

如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。第二十三條 保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿拋棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。第二十四條 終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

（一）乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

【第8篇】地質鉆探及土壤試驗工程通用版合同

工程編號：_________合約編號：__________________（以下簡稱甲方）將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________（以下簡稱乙方）承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條 工程地點：請參閱工程圖說。

第二條 工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條 合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。（合約附件另有規(guī)定者除外）。

第四條 付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處

第一科審查合格后一次付清。（如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八

十）。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領 工程款 時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于____日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按 投標 須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條 工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后____日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起____日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條 工程變更：甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權（工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理），乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條 工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條 工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條 工地管理：乙方須遴派技師或派具有________年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條 工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條 材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗（視）合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過____日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之

（五）

（六）規(guī)定辦理。

第十二條 加班 趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者（如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等）或施工慣例應延續(xù)施工者（如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等）不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條 配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它 意外事故 ，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起____日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條 環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及 環(huán)境保護法 規(guī)辦理。

第十六條 安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、

第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。（依補充說明規(guī)定辦理。）

第十七條 工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條 災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條 工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者（不影響其他構迼物），乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例（尺寸不合規(guī)定時）、或工料差額（工料不合規(guī)定時）之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依

第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照

第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或 保證金 （含 履約保證金 及差額保證金）予以改善，如有不敷，由乙方或保 證人 補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法

第四百九十三條

第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條 逾期損失：乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高 賠償金 額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條 乙方如與他人有 債務糾紛 ，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條 保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三（依工程標的性質定之）計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為________年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為________年。前項保固保證金如保固期間為________年者，期滿后全部退還。如保固期間為________年以上或合約部分工程保固期間為________年以上者，第________年退還二分之一，第________年退還其余之二分之一。

第二十三條 保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿拋棄民法

第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條 終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

（一）乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

（二）乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

（三）乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

（一）工程訂約后未能開工：

1．合約書裝訂成本費（含印花稅）

2．依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。（如測量放樣、鉆探、細部設計等）不得超過合約單項之金額。

3．工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4．工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5．工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6．工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

（二）工程開工后：

1．合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2．已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3．進場材料費（以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給）。

4．工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資（最多五人以承商公司之員工為限）按合約技術及一般勞力工資計付。

5．停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條 乙方未依

第十四條至

第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條 合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條 合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

【第9篇】地質鉆探工程合同

工程編號：_________

合約編號：_________

_________(以下簡稱甲方)將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下：

第一條工程地點：請參閱工程圖說。

第二條工程范圍：詳圖樣說明書。

第三條合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數(shù)量結算計算之。(合約附件另有規(guī)定者除外)。

第四條付款方式：

一、本工程無預付款，亦不按物價指數(shù)增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。(如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十)。

二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。

三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發(fā)給結算驗收證明書，并依規(guī)定程序付清尾款。

四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。

五、施工期間如物價發(fā)生變動時，應按投標須知所附按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式辦理。

六、變更設計作業(yè)程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業(yè)程序八之規(guī)定辦理。如因變更設計增加工程數(shù)量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。

第五條工程期限：

一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。

二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業(yè)規(guī)定辦理。

三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數(shù)。

四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據(jù)、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。

五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。

第六條工程變更：

甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數(shù)量之權(工程變更設計時，依本府有關規(guī)定辦理)，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協(xié)議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數(shù)增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數(shù)增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。

第七條工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優(yōu)先級依序為開標記錄補充規(guī)定、特定條款、技術規(guī)范、合約圖說、工程詳細表，及一般規(guī)定或一般規(guī)范。

第八條工程監(jiān)督：甲方所派主持工程之工程司，有監(jiān)督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發(fā)現(xiàn)乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規(guī)定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

第九條工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。

第十條工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫(yī)藥衛(wèi)生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。

第十一條材料機具：所有材料機具，除本合約有規(guī)定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗(視)合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之(五)(六)規(guī)定辦理。

第十二條加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續(xù)施工者(如連續(xù)壁、反循環(huán)椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例應延續(xù)施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協(xié)議時限內完成不予給付。

第十三條配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協(xié)助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協(xié)調，致生錯誤或延誤工期，或發(fā)生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發(fā)生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協(xié)商解決，如雙方經甲方多次協(xié)商仍無法達成協(xié)議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發(fā)還。

第十四條

一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。

二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。

第十五條環(huán)境清潔與維護：

一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規(guī)則等規(guī)定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。

二、工地周圍排水溝因本工程施工所發(fā)生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環(huán)境衛(wèi)生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

三、工地清潔及環(huán)境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環(huán)境清潔維護實施要點及環(huán)境保護法規(guī)辦理。

第十六條安全措施：

一、承造人應依勞工安全衛(wèi)生法及其施行細則暨營造安全衛(wèi)生設施標準規(guī)定確實辦理。

二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規(guī)則，及本府有關規(guī)定設立顯明之標志，以策安全。

三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。

四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。

五、承造人應依規(guī)定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。(依補充說明規(guī)定辦理。)

第十七條工程保管：

一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。

二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協(xié)商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協(xié)商之義務人修復之。

第十八條災害保險：

一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。

二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發(fā)生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。

三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規(guī)定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。

四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。

第十九條工程查驗：

一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發(fā)現(xiàn)乙方使用之材料與規(guī)定不符時，可拆抽換者(不影響其他構物)，乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規(guī)定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例(尺寸不合規(guī)定時)、或工料差額(工料不合規(guī)定時)之六倍扣減，并于甲方完成報備手續(xù)后辦理。

二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監(jiān)驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與規(guī)定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規(guī)定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規(guī)定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金(含履約保證金及差額保證金)予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。

三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。

四、乙方及其專業(yè)技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業(yè)之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執(zhí)業(yè)圖記簽章負責。

五、上述各款規(guī)定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規(guī)定拒絕修改、處理或拖延。

第二十條逾期損失：

乙方如不依照合約規(guī)定期限完工，應按逾期之日數(shù)，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。

第二十一條乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發(fā)生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。

第二十二條保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規(guī)定如下：

一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。

二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。

前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。

第二十三條保證責任：

一、保證人對于乙方因履行本合約各項規(guī)定暨因終止合約或解除合約，而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿棄民法第七百四十五條規(guī)定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。

二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續(xù)核定后，始能解除其保證責任。

三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。

第二十四條終止或解除合約：

一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。

二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。

(一)乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

(二)乙方逾規(guī)定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規(guī)定預定進度落后百分之十五以上者。

(三)乙方違背合約或發(fā)生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。

三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續(xù)施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規(guī)定辦理。

(一)工程訂約后未能開工：

1.合約書裝訂成本費(含印花稅)

2.依合約規(guī)定項目并已實際執(zhí)行之準備工作費。(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。

3.工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。

4.工地現(xiàn)場水電費得按實付金額。

5.工地現(xiàn)場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。

6.工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。一般購置材料則由乙方自理。

(二)工程開工后：

1.合約規(guī)定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。

2.已完工工程依合約規(guī)定估驗計價。

3.進場材料費(以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給)。

4.工程停工期間經甲方認定必要之現(xiàn)場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。

5.停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。

四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。

第二十五條乙方未依第十四條至第十六條規(guī)定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環(huán)境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。

第二十六條合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第二十七條合約份數(shù)及附件：本合約正本二份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日