【導語】制作產(chǎn)品合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了10篇優(yōu)質(zhì)的制作合同范本范文,都是標準的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是10篇制作產(chǎn)品合同范文,希望您能喜歡。
- 目錄
【第1篇】紙基產(chǎn)品生產(chǎn)制作合同書
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠互利的原則,就紙基產(chǎn)品的生產(chǎn)制作訂立如下合同:
一、加工產(chǎn)品清單:名稱數(shù)量規(guī)格型號單價總價交貨期
合計金額:人民幣(大寫)
二、付款方式:甲方首付貨款金額的70%50%30%共計:元。
本市客戶余款在送貨時全部結(jié)清,外地客戶須款到后才可發(fā)貨。
三、制作方式:
1、甲方首先將圖案色標等相關(guān)資料及預(yù)付金在合同訂立時一并交付乙方,乙方進行設(shè)計制作后打出墨稿樣,經(jīng)甲方確認無誤并簽定稿。
2、制作期限:以簽定稿之日起天交付全部貨物(或分批交付,即:首批_____年_____月_____日交付),全部貨款須在貨物交付時全部結(jié)清(若分批次交貨,則在第一批交貨時全部結(jié)清)。
四、質(zhì)量標準:
1、因印刷工藝性特殊性,印刷顏色允許有一定偏差。
2、因印刷紙業(yè)特殊性,最終送貨時可能會出現(xiàn)實數(shù)量與定貨數(shù)量±5‰的實數(shù)誤差。
五、驗收方式:抽樣檢查。
六、運輸方式:南京市內(nèi)統(tǒng)一免費送貨,外埠長途運輸費用由甲方自行承擔,乙方可以代替發(fā)貨。
七、其它:
1、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責更換合格產(chǎn)品或者通過商議解決。
2、如因甲方其它因素影響供貨期,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
3、乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品在甲方未付款前所有權(quán)仍歸乙方所有,不論乙方生產(chǎn)的貨物存放在乙方庫房或甲方庫房。
4、甲方在收到乙方貨物時,應(yīng)付與乙方相應(yīng)的貨款,因甲方原因拖欠貨款,甲方應(yīng)每日付與乙方總貨款千分之三的滯納金。
5、甲乙雙方如有一方違約,另一方有權(quán)通過法律仲裁機構(gòu)追究違約方責任。
6、此合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,合同自雙方簽蓋章之日起生效,如有未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方:(簽蓋章)乙方:(簽蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
_____年_____月_____日
【第2篇】產(chǎn)品宣傳冊設(shè)計制作合同
甲方:___________公司 乙方:___________公司
地址:___________ 地址:___________
電話:__________ 電話:___________
1、產(chǎn)品名稱:__________
2、語言要求:___________
3、設(shè)計制作要求:___________
4、色次要求:___________
5、印制紙張要求:___________
6、印刷成品數(shù)量:___________
7、裝訂要求:___________
8、成品規(guī)格:___________
9、成品單價:___________
10、合同金額合計:___________人民幣小寫:___________元,合計人民幣大寫:___________元整
注:乙方完成制作后,產(chǎn)品交付前,甲方一次性全款支付乙方費用,乙方退還前期壓金。
若甲方到期未付款,乙方可不將產(chǎn)品交予甲方,并將按實際拖欠天數(shù)以合同金額的每天 3% 加收滯納金。
支付方式:___________。
開戶銀行:________
銀行賬號:___________
銀行戶名:___________公司
9、交貨日期:_______年 _____月_____日
10、涉及版權(quán)及商標侵權(quán)責任:
甲方擁有對印刷品的復(fù)制權(quán),乙方加工印刷品發(fā)生的一切版權(quán)法律糾紛一律由甲方承擔,并賠償乙方因版權(quán)問題所造成的一切損失;
甲方委托乙方印刷含注冊商標產(chǎn)品,依據(jù)《中華人民共和國商標法》向乙方提供具有法律效力的有效復(fù)印件;
乙方印刷由甲方提供的未注冊商標,發(fā)生侵犯他人商標專用權(quán)時,由甲方負全部責任,與乙方無關(guān)。
11、質(zhì)量檢驗標準:
印刷品的內(nèi)容及版面設(shè)計以顧客的簽樣稿為準,因甲方校對發(fā)生錯誤,應(yīng)由甲方簽字人負責;
印刷成品以甲方提供的樣張為依據(jù),最終判定以中華人民共和國有關(guān)于印刷行業(yè)標準為準;
乙方有責任對不合格產(chǎn)品進行調(diào)換、退貨,但不再承擔任何與使用該產(chǎn)品產(chǎn)生相關(guān)的一切連帶責任。
12、交貨方式:送貨上門
13、交貨地點:乙方公司
14、乙方在收到甲方簽字的校核稿后 15日內(nèi)完成制作;
因甲方所提供樣稿不準確,或不全而需改后印刷造成工期延誤,導致乙方不能按時交貨,責任由甲方承擔,雙方協(xié)商更改交貨日期;
因不可抗拒的外力因素造成乙方不能正常生產(chǎn),而導致不能準時交貨,由雙方重新協(xié)商解決;
因乙方直接原因造成交貨期延誤,由乙方負責。
15、 違約責任:
本合同一式兩份,經(jīng)雙方經(jīng)辦人簽字,蓋章生效;
有效合同雙方不得任意解除或變更,如發(fā)生違約,另一方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的一切損失;
本合同未盡事宜,由合同雙方協(xié)商解決。
16、備注
(甲方)授權(quán)代表:___________ 乙方)授權(quán)代表:___________
時間:_________年 _______月 _______日 時間:________年 _______月 _______日
【第3篇】產(chǎn)品加工制作合同
2023產(chǎn)品加工制作甲方:
法定代表人:
地址: 郵編:
電話: 傳真:
乙方:
法定代表人:
地址: 郵編:
電話: 傳真:
雙方資料:
1、甲方是經(jīng)過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事 行業(yè)的中國企業(yè);
2、乙方是經(jīng)過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事 行業(yè)的中國企業(yè)法人;
3、甲方已就 產(chǎn)品提出了專利申請,申請?zhí)枮椋?,乙方已為甲方研發(fā)該產(chǎn)品提供了良好的技術(shù)支持和試制條件,甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產(chǎn)品。
甲乙雙方為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補,共同做大做強,經(jīng)過平等、友好協(xié)商,確立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,就甲方委托乙方加工生產(chǎn) 系列產(chǎn)品事宜達成如下協(xié)議,以茲共同信守:
一、加工產(chǎn)品范疇:
1、產(chǎn)品品名:
與之配套的壓具(包括: )應(yīng)由甲方自行生產(chǎn)。
2、產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等發(fā)生變化,雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議。
二、委托加工訂單:
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月 日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和供貨時間等,乙方如有異議,應(yīng)在接訂單后2日個工作日內(nèi)提出,甲乙雙方應(yīng)就異議事宜友好協(xié)商解決辦法。
2、乙方應(yīng)按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整計劃提前 天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的 %,若超過 %,雙方另行協(xié)商。
3、乙方在接到訂單后應(yīng)優(yōu)先安排、積極組織生產(chǎn),盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產(chǎn)品質(zhì)量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術(shù)參數(shù)進行生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準或行業(yè)標準。
2、質(zhì)保期: 年,從產(chǎn)品送達交付地點之日起計算。
3、產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)由雙方確認或國家檢驗機構(gòu)鑒定屬乙方制造引起的,由乙方承擔該批有質(zhì)量問題產(chǎn)品的責任。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)國家檢驗機構(gòu)鑒定屬乙方責任的,乙方應(yīng)負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題,甲方在預(yù)先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付第三人,第三人簽收確認,由乙方負擔賠償;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理,甲方未經(jīng)乙方同意對任何第三人所作的賠償(人民法院判決的除外)不能作為甲方的損失計算依據(jù);
(2)因產(chǎn)品設(shè)計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題,乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產(chǎn)品所需原材料均由乙方采購,乙方應(yīng)確保確保所采購的原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
2、目前原材料(主要材料 )的市場價格為: 元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協(xié)議第一條第一款所指定的產(chǎn)品,每臺
的加工費為人民幣 元,主要原材料價格(按照下訂單時國家權(quán)威網(wǎng)站公布的市場價格為準)漲跌幅度超過本協(xié)議第五條第二款所確定的價格的 %的,每臺的加工費相應(yīng)漲跌 %。
2、加工產(chǎn)品的技術(shù)要求及材耗發(fā)生變化,雙方應(yīng)本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應(yīng)于下訂單之日起三日內(nèi)先向乙方支付該訂單所需加工產(chǎn)品的加工費的30%,貨到交付地點后 日內(nèi),甲方再先乙方支付加工費的65%,余款5%應(yīng)于下訂單之日起一年內(nèi)支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續(xù)狀態(tài),甲方應(yīng)在付款單上注明每筆付款所對應(yīng)的訂單號,甲方未注明的,乙方有權(quán)決定甲方付款所指的訂單號。
六、產(chǎn)品交付與驗收
1、交付地點及運輸: ,物流運輸由乙方負責,運輸費用由乙方承擔,卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間:以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限:甲方應(yīng)在產(chǎn)品送達交付地點后 日內(nèi)驗收完畢。
4、產(chǎn)品質(zhì)量異議提出及處理:若甲方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合本協(xié)議的約定或者訂單要求,應(yīng)在驗收期限內(nèi)及時書面通知乙方,甲方在驗收期限內(nèi)未提出異議的,視為產(chǎn)品符合要求。乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題,在未經(jīng)甲方書面確認,甲方應(yīng)妥善封存該產(chǎn)品,不得擅自處理該產(chǎn)品,否則視為產(chǎn)品合格。乙方在接到甲方的異議通知后 個工作日內(nèi)應(yīng)立即與甲方協(xié)商處理,協(xié)商不成的,由甲方將該產(chǎn)品提交國家有檢驗資質(zhì)的機構(gòu)進行產(chǎn)品質(zhì)量鑒定,鑒定費用由甲方墊付,鑒定結(jié)果若產(chǎn)品合格,則鑒定費由甲方承擔,若產(chǎn)品不合格,則鑒定費由乙方承擔。
5、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標準或行業(yè)標準。
七、合同的終止
1、本協(xié)議到期后自然終止。
2、本協(xié)議因合法解除而終止。
3、本協(xié)議因甲乙任何一方破產(chǎn)、注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照而終止。
4、本協(xié)議因不可抗力導致合同不能繼續(xù)履行而終止。
5、本協(xié)議因其他法律法規(guī)所規(guī)定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協(xié)議下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本協(xié)議項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本協(xié)議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或新頒布法律規(guī)定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發(fā)該產(chǎn)品提供了良好的技術(shù)支持和試制條件,并且將繼續(xù)為甲方研發(fā)、完善該產(chǎn)品提供技術(shù)支持和條件,甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產(chǎn)品。
2、基于甲方系該產(chǎn)品的專利申請人(專利經(jīng)核準后為專利權(quán)人),乙方承諾未經(jīng)甲方同意,不得以任何形式給第三方提供或加工該產(chǎn)品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的,每逾期一天,應(yīng)按應(yīng)付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金,甲方累計拖欠乙方應(yīng)付款達 元的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議。
2、乙方逾期向甲方交付產(chǎn)品的,每逾期一天,應(yīng)按該產(chǎn)品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金,逾期超過 日的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議。
3、乙方所交付的產(chǎn)品經(jīng)雙方共同確認或者國家檢驗機構(gòu)鑒定有質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)按照質(zhì)量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經(jīng)濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協(xié)議第七條的約定,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 萬元。
5、本協(xié)議期限內(nèi),除本協(xié)議另有約定或者雙方協(xié)商一致外,任何一方提前終止或解除本協(xié)議,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 萬元。
十一、協(xié)議期限
本協(xié)議有效期為十年,自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
十二、爭議的解決
本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,由協(xié)議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞,以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起10日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
十四、其他條款
1、本協(xié)議未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協(xié)議的附件和補充合同均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
2、本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議一式 份,雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
簽約代表(簽字):
簽約日期: 年 月 日
乙方(蓋章):
簽約代表(簽字):
簽約日期: 年 月 日
簽約地點:
【第4篇】紙基產(chǎn)品生產(chǎn)制作合同
2023紙基產(chǎn)品生產(chǎn)制作甲方:乙方:經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠互利的原則,就紙基產(chǎn)品的生產(chǎn)制作訂立如下合同:
一、定義
1.1貨物:即本合同所述的設(shè)備、產(chǎn)品或材料之一切買賣;
1.2天:除合同中特別注明外,均指日歷天,時限的最后一天的截止時間為當日24:00時。
1.3不可抗力;在受影響的一方無過錯或失職的情況下發(fā)生的超出受影響方的控制且經(jīng)過受影響方的合理努力未能阻止其發(fā)生的情況或事件。這種情況或事件僅限于下述范圍:、戰(zhàn)爭、侵略、外敵入侵、敵對行動、恐怖活動、內(nèi)戰(zhàn)、叛亂、革命、兵變、篡政或合資格當局的征用或強制收購;因核燃料、核燃料燃燒產(chǎn)生的廢棄物、有毒爆炸物或其它爆炸裝置或核裝置的有毒物質(zhì)的放射活動而產(chǎn)生的離子輻射或污染;處于音速或超音速飛行的航行器或其它飛行裝置產(chǎn)生的沖擊波;地震、洪水、火災(zāi)或其它自然災(zāi)害,但不包括惡劣的天氣狀況;全國范圍內(nèi)的罷工或行業(yè)糾紛,及由承包方、分包方及其供應(yīng)商的雇員以外的人員發(fā)起的罷工或糾紛,且此罷工或糾紛已影響到本工程的實質(zhì)部分,但不包括任何針對本合同下的工程的糾紛。
二、合同文件
1、合同文件組成及解釋順序合同履行過程中,甲乙雙方有關(guān)供貨的通知、計劃、洽商、變更等書面協(xié)議或文件應(yīng)視為本合同的組成部分。包括“同意”、“達成一致”、或“協(xié)議”等詞的各項規(guī)定都要用書面記錄?!皶妗毕抵甘謱憽⒋蜃只蛴∷?,并形成,永久性記錄。
2、法律要求:本合同文件適用中華人民共和國的法律、法規(guī)和對本工程有管轄權(quán)的各級政府頒布的行政法規(guī),以及地方政府所屬部門或授權(quán)機構(gòu)發(fā)布的規(guī)定。乙方保證會遵守國家和當?shù)厮邢嚓P(guān)法律法規(guī),并承諾完全彌補甲方因乙方違反本條款令甲方蒙受的一切損失并承諾負擔非甲方因素而導致甲方遭受的一切損失。
三、單價與數(shù)量
1、單價除非另有說明,任何貨物的單價或整項費用均為包干性質(zhì),即已包括樣板試制、樣品、生產(chǎn)、安裝、運輸、卸車、保險、貨物檢驗試驗、經(jīng)銷、商檢、關(guān)稅、國家及地方稅費、企業(yè)經(jīng)營管理費、利潤、土建配合費及其他可能發(fā)生的所有費用。如在供貨、安裝期內(nèi),發(fā)生預(yù)期的市場價格漲跌、匯率變動、國家或地方政策改變,單價一律不予調(diào)高。
2、供貨、安裝數(shù)量本合同適用于所有乙方提供甲方之所有材料,材料之詳細名稱與數(shù)量等以訂貨單上所列者為準。甲方無需向乙方提供材料之預(yù)估需求量,倘甲方向乙方提供預(yù)估需求量,該預(yù)估需求量僅供乙方參考,甲方無需依該預(yù)估需求量向乙方采購材料,但乙方須依預(yù)估需求量備好材料,以便甲方隨時需要。
3、結(jié)算數(shù)量結(jié)算數(shù)量以甲方和乙方簽字的單據(jù)為準,任何在生產(chǎn)、加工、運輸、裝卸過程中發(fā)生的損耗數(shù)量及貨物自然損耗數(shù)量均不計入結(jié)算數(shù)量。
4、計量單位
1、以個或套為單位計量的貨物,其單價應(yīng)與“個”或“套”對應(yīng);數(shù)量按自然個數(shù)或套數(shù)計算;每一個或套單位貨物應(yīng)包括其自然所需的或其使用功能所必需的配件、備用零件以及輔助材料。
2、以平方米、米所計量的貨物,其單價應(yīng)與“平方米”、“米”對應(yīng);數(shù)量按貨物實際凈尺寸而不按其標稱尺寸計算。
3、以公斤或噸為單位計量的貨物,其單價應(yīng)與“公斤”、“噸”對應(yīng);數(shù)量按其物理形狀及重量特征計算其理論重量。如需通過稱量確定其重量,由雙方在簽訂合同之前約定。
四、品質(zhì)等要求
4.1品質(zhì)要求本合同所采購貨物應(yīng)該完全滿足下列標準:
1、與本合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量和要求完全相符;
2、用材精良、做工講究、全新貨物;
3、由甲方書面確認的樣品、樣板、規(guī)格一致或不能低于上述標準的;
4、能達到本合同所特定說明的性能標準;
5、滿足合同明確規(guī)定或默示該貨物應(yīng)符合使用之目的;
6、符合合同指定的試驗要求,乙方需負責一切試驗費用;
7、按本合同供應(yīng)的貨物的設(shè)計、結(jié)構(gòu)和質(zhì)量各方面除必須符合合同
8、除除非甲方另有規(guī)定,貨物必須是具有商業(yè)價值的新貨。此外,還必須同時符合國家、當?shù)鼗蛐袠I(yè)的所有法規(guī)、條例、規(guī)范或標準的要求。如果法規(guī)、規(guī)范、標準、甲方或乙方提供的資料以及樣板之間存在差異,不論合同條款如何規(guī)定,甲方均有權(quán)指示乙方無條件執(zhí)行較高標準,且甲方無需為此支付任何額外的費用。
4.2質(zhì)量等級如果乙方提供的貨物存在若干的質(zhì)量等級,則乙方應(yīng)主動書面說明,同時還需要說明該等級在同種或同類產(chǎn)品質(zhì)量等級序列中所處的級別以及適用范圍。乙方于投標時未說明貨物質(zhì)量等級的,則甲方有權(quán)認定貨物質(zhì)量等級為乙方生產(chǎn)的同種或同類產(chǎn)品質(zhì)量等級中最高級別。
4.3技術(shù)參數(shù)乙方應(yīng)在本合同簽訂前對其所提供的貨物提供詳細的技術(shù)參數(shù)說明,明確指出貨物的適用范圍以及局限性。如果因乙方所提供貨物的某一項或某幾項技術(shù)參數(shù)不能滿足甲方的要求而影響甲方對該貨物的使用,而乙方又未作出特別說明的,則無論甲方是否在招標文件、圖紙中提出明確要求,乙方都必須無條件進行補救,并賠償甲方因此造成的全部損失。
五、付款方式
5.1分批付款:
1、乙方向甲方申請付款的條件:
①經(jīng)雙方驗收合格后
②申請額為當月驗收合格的材料應(yīng)付款的50%
③驗收合格的材料應(yīng)付款的40%于工程施工完畢后當年年底付清
④按照甲方規(guī)定的格式書面提出申請
⑤申請上詳細說明乙方認為其應(yīng)得到的款項,并附上相關(guān)的原件有乙方收貨工作人員簽字的送貨單及正版商業(yè)發(fā)票,并加蓋乙方公司印章。
2、甲方標準付款條件為:收到乙方合格付款申請后當月結(jié)一百二十天,如訂貨單上有不同之規(guī)定則該訂貨單應(yīng)優(yōu)先適用。
3、乙方送貨單與甲方入庫單不一致時,以甲方入庫單為結(jié)算依據(jù)。
5.2保修金的支付保修金金額為:驗收合格的材料應(yīng)付款的10%在保修期滿之后180天內(nèi),乙方向甲方書面提出保修金結(jié)算申請,甲方如對貨物質(zhì)量無異議,應(yīng)在接到申請后盡快向乙方支付保修金,保修金不計利息。如乙方在此期限內(nèi)未提出保修金結(jié)算申請,則視作乙方已自動放棄保修金,甲方有權(quán)不向乙方支付保修金。
5.3甲方拒付、保留或抵銷部分價款的權(quán)利:
1、甲方有權(quán)扣留或保留本合同下的任何款項支付,直至貨物符合本合同要求為止
2、多種可扣留、保留或抵銷本合同下應(yīng)付給乙方的款項中甲方認為必要的一部分,用于保護甲方在本合同下為乙方承擔的成本、費用、支出和損害。該項權(quán)利并不制約甲方以其它方式收回前述款項的權(quán)利。
3、對發(fā)票有爭議時,甲方將支付無爭議部分的價款,并在解決爭議期間保留余下部分的價款。
4、非經(jīng)甲方事前書面同意,乙方不得將依本合同所生之債權(quán)設(shè)質(zhì)或以任何方式轉(zhuǎn)讓予
第三人。
5、甲方有權(quán)使用乙方的記錄來審核乙方費用發(fā)生的依據(jù)。該項權(quán)利一直持續(xù)到甲方支付有關(guān)發(fā)票金額后12個月。
6、本合同下付款幣種均為人民幣。
六、運輸方式:____市內(nèi)統(tǒng)一送貨,外埠長途運輸費用由甲方自行承擔,乙方可以代替發(fā)貨。
七、其它:
1、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責更換合格產(chǎn)品或者通過商議解決。
2、如因甲方其它因素影響供貨期,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
3、乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品在甲方未付款前所有權(quán)仍歸乙方所有,不論乙方生產(chǎn)的貨物存放在乙方庫房或甲方庫房。
4、甲方在收到乙方貨物時,應(yīng)付與乙方相應(yīng)的貨款,因甲方原因拖欠貨款,甲方應(yīng)每日付與乙方總貨款千分之三的滯納金。
5、甲乙雙方如有一方違約,另一方有權(quán)通過法律仲裁機構(gòu)追究違約方責任。
6、此合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效,如有未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:
地址:地址:
【第5篇】產(chǎn)品廣告設(shè)計制作合同
甲方:
乙方:
鑒于:
1.甲方委托乙方為其的前期拍攝;
2.甲方承擔電視廣告的制作費用,乙方負責按照雙方事前確定的腳本完成此次前期拍攝。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行電視廣告制作事宜,達成合同如下:
1.委托事項內(nèi)容:
1.1甲方委托乙方進行)制作。
1.2制作方式:
1.3乙方向甲方交付的電視廣告片的成品包括:
1.3.1成片母帶:1盤
1.3.2hd高清錄像帶:2盤
1.3.3digitalbetacam錄像帶:2盤
1.3.4betacam錄像帶:2盤
1.3.5dvd:2盤
1.3.6三維的序列幀
1.3.7音樂分軌光盤完成日期:年月日制作費用:甲方支付給乙方完成電視廣告片制作費用總計為:人民幣元)。
2、付款方式:
3.1簽署本合同之日起乙方提供正式發(fā)票后7個工作日內(nèi)甲方即付乙方第一筆制作款,總制作費用的30%,共計人民幣
3.2電視廣告實際拍攝日2個工作日前,乙方提供正式發(fā)票后,甲方即付乙方第二筆制作款,總制作費用的40%,共計人民幣元)。
3.3乙方完成電視廣告片成品并經(jīng)甲方認可同時交付1.3項所有內(nèi)容,乙方提供正式發(fā)票后7個工
2.3.作日后甲方即付乙方第三筆制作款,總制作費用的30%,共計人民幣元)。
4.項目條款:
4.1乙方應(yīng)按照雙方簽署認可之拍攝腳本進行制作,如有修改,需經(jīng)雙方重新簽署。甲方提出之腳本范圍內(nèi)的修改意見,乙方應(yīng)進行相應(yīng)修改,費用由乙方負擔。
4.2如因以下原因造成交片時間延誤,乙方將不承擔相關(guān)責任:
4.2.1不可抗力導致不能履行合同義務(wù)的;
4.2.2甲方未能按合同或雙方協(xié)商妥的要求落實相應(yīng)工作。本條所述不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀事件。
4.3如因以下原因造成交片時間延誤,甲方將不承擔相關(guān)責任:
4.3.1乙方未按雙方已簽署的創(chuàng)意腳本或雙方協(xié)商妥的要求進行修改的;
4.3.2乙方拍攝的畫面或搭建的場景不能達成雙方在ppm會上確認的或口頭認可的要求。4.4甲方需要提供的物品和配合:
4.4.1拍攝所需要的所有產(chǎn)品;
4.4.2現(xiàn)場監(jiān)制人員;
4.4.3為實現(xiàn)合同目的合同外的雙方協(xié)商好的其他協(xié)助或配合。
5.權(quán)利歸屬
本合同約定的電視廣告片的著作權(quán)由甲方擁有,電視廣告片(包括音樂)的所有使用權(quán)在甲方向乙方付清所有費用之后歸甲方所有。
6.保證
甲乙雙方保證不侵犯任何第三方權(quán)益。如任何一方原因?qū)е虑址傅谌綑?quán)益,則該方應(yīng)承擔全部法律責任并賠償另外一方因此遭受的全部損失。
7.違約責任
7.1因乙方單方面原因造成逾期交付廣告片的,每逾期1日按其制作費用總額0.03%向甲方支付違約金,直至其完成廣告片的制作為止,不可抗力除外;如逾期30日仍未能完成,則甲方有權(quán)終止合同,乙方應(yīng)退還甲方已付款項,并按本合同總額的30%向甲方支付違約金。如非乙方單方原因造成則不在此限。
7.2甲方逾期付款,每逾期1日按未支付金額0.03%向乙方支付違約金,直至其完成廣告片的制作為止,不可抗力除外,最高賠償支付額不超過合同總金額的30%,如非甲方單方原因造成則不在此限。
7.3違約方應(yīng)承擔并支付守約方因主張權(quán)利而產(chǎn)生的一切費用。包括但不限于:_____、差旅費、調(diào)查費等。
8.保密
8.1當事人在訂立合同過程中知悉的包含商業(yè)秘密在內(nèi)的保密信息,在合同有效期和合同終止后,雙方承諾:
8.1.1如未經(jīng)提供方事先書面同意,接收方對于已經(jīng)獲得的保密信息,不得以書面或口頭或其他形式向任何第三方以任何方式進行披露、散布、公開或拷貝;
8.1.2保密信息只應(yīng)被一方有必要獲悉的董事、經(jīng)理、雇員知曉,一方應(yīng)采取必要的措施,包括與該些人員簽訂保密協(xié)議等,確保該些人員承擔約定的保密義務(wù);
8.1.3如果一方因為法律規(guī)定或被司法部門強制要求而披露保密信息,需及時書面通知另一方;
8.1.4不得泄露、不正當?shù)厥褂没蛟试S他人使用該些保密信息。任何一方泄露、不正當?shù)厥褂没蛟试S他人使用該保密信息給對方造成損失的,泄露或不正當使用或允許他人使用一方應(yīng)當承擔相應(yīng)的損害賠償責任。
8.2本合同中保密信息是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益,具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的設(shè)計資料、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略等技術(shù)信息和經(jīng)營信息。保密信息不包括:
(a)一方不依賴保密信息而_____開發(fā)獲得的;
(b)已公開或公眾已知的;
(c)從不承擔保密義務(wù)的第三方所合法獲得的。
8.3本合同終止后30日內(nèi),接收方應(yīng)將包含保密信息的文件、磁盤、光盤返還提供方。
9.適用法律
本合同適用中華人民共和國法律。
10.爭議解決
本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的態(tài)度予以解決,協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方均同意提請中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會北京分會按照該委員會現(xiàn)行_____規(guī)則在北京進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。
11.合同效力及其他
11.1本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字或加蓋公章后生效。若由授權(quán)代表人簽字,該簽字人聲明和保證,簽署前已獲得所屬合同一方法定代表人的合法和有效的授權(quán)簽署本合同。
11.2本合同部分條款無效,不影響其他部分的效力。
11.3本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)2份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
【第6篇】產(chǎn)品制作合同標準
甲方:_______________ (以下簡稱甲方)
乙方:_______________ (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方
在甲方指定位置制作安裝廣告牌工程一事,達成一致,簽訂本合同。雙方一致同意按以下條款執(zhí)行:
一、項目概況
項目名稱:
工程地點:廣告牌制作合同
二、付款方式及時間
1.本項目總造價為 (大寫人民幣: )。詳見后附報價單。
2.工程竣工驗收并辦理工程決算后____日內(nèi)一次性付清本項目總造價。
3.工程結(jié)算:工程量按實際完成數(shù)量計算,單價按附件報價單的單價結(jié)算,其余費(稅)按附件報價單的相關(guān)費(稅)率進行結(jié)算。
4.項目安裝完工時限:簽訂合同后二十個工作日完成(因自然因素順延)。
三、交貨、安裝運輸
1.乙方應(yīng)于合同簽訂之日起 20 天之內(nèi)完工。若由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法正常安裝,
乙方完成時間順延。
2.乙方應(yīng)按照要求加工制作成品,運輸至甲方指定地點,并負責成品的安裝。運輸及安
裝費用由乙方承擔。
3.乙方制作安裝過程中所需的場地、水電及所有發(fā)生的施工能源費用由甲方提供,若因
以上原因?qū)е率┕ぱ悠谝曳讲怀袚魏呜熑?,若產(chǎn)生費用均由甲方承擔。
4.乙方在工程完成后,以書面形式通知甲方進行驗收,甲方自收到書面驗收通知之日起五個工作日內(nèi)完成驗收,并于驗收合格后簽字確認甲方接到驗收通知五個工作日內(nèi),未組織驗收的,乙方則視為驗收合格。
四、甲方的權(quán)利、義務(wù)
1.甲方應(yīng)負責通知乙方具體安裝地點,協(xié)調(diào)現(xiàn)場安裝、驗收等事宜。
2.甲方應(yīng)按照合同規(guī)定及時支付本項目費用。
3.甲方應(yīng)及時確定乙方制作的廣告牌效果圖,乙方按效果圖為準安裝(實際安裝效果和
效果圖大概在80%)確認后不得隨意更改,若因甲方原因更改制作,造成的費用由甲方承擔。
五、乙方的權(quán)利、義務(wù)
1.乙方制作的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達到合同規(guī)定的要求,若達不到合同約定的質(zhì)量和規(guī)格要求,
乙方要承擔一切返工費用。
2.若該工程項目需要各部門報備手續(xù)由乙方協(xié)助辦理,甲方承擔主要責任。
3.施工過程中的安全問題由乙方負責。
4.乙方有權(quán)向甲方收取本項目相關(guān)費用并提供相等金額的稅務(wù)發(fā)票給甲方。
六、售后維修:
1.保修期為________年由甲方通知之時起48小時內(nèi)到達現(xiàn)場及時維修完畢。
2.保修期內(nèi),若由于不可抗拒因素和人為破壞因素導致的故障不在保修范圍內(nèi),乙
方按成本費用收取維修費。
七、違約責任
1.甲乙雙方均應(yīng)認真履行本合同所有條款,如一方違約造成對方不能履行合同或給對方造成損失的,則由違約方承擔對方遭受的經(jīng)濟損失。
2.若乙方不能按照本合同規(guī)定的時間完成廣告牌制作工程項目,每推遲一天按合同總金額的1%向甲方支付滯納金,滯納金最終從制作費用中扣除。
3.若甲方不能按照本合同約定支付制作費用的,每推遲一天按制作費的1%支付滯納金。
4.未經(jīng)甲方同意,乙方不得將本合同項下的任何權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓或承包給他人。否則,甲方有權(quán)解除合同。
5.如果在本合同履行期間發(fā)生不可抗拒事件,致使一方不能履行或延誤履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),則該遭受不可抗拒的一方不承擔責任。但遭受不可抗拒的一方應(yīng)在合理的時間內(nèi)將發(fā)生不可抗拒的情況及時通知另一方。
6.因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的人身財產(chǎn)損失由乙方承擔。
八、爭議的解決
因執(zhí)行本合同所發(fā)生的一切爭議,在《中華人民共和國合同法》中有明確規(guī)定的,按合同法執(zhí)行。在《中華人民共和國合同法》中無明確規(guī)定的,應(yīng)通過友好協(xié)商另定補充合同。若經(jīng)雙方協(xié)商不能解決,則提交甲方所在地的人民法院裁決。訴訟進行期間,未發(fā)生爭議的條款雙方應(yīng)繼續(xù)履行。任何一方為實現(xiàn)債權(quán)支出的費用,包括律師費、訴訟費等概由違約方承擔。
九、不可抗拒和免責條款
1.不可抗拒事件是指在本合同簽署后發(fā)生的、本合同簽署時不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件,包括自然災(zāi)害(如地震)、惡劣天氣(如臺風)、戰(zhàn)爭、恐怖行為、暴力事件或其它不可抗拒的導致項目進度延誤的事件。
2.因不可抗拒產(chǎn)生的合同履行暫停、延遲,雙方均不承擔違約責任。
3.發(fā)生不可抗拒事件時,知情方應(yīng)及時通知另一方。雙方應(yīng)合理地做出努力,克服不可抗拒事件,減輕其影響。同時雙方應(yīng)立即協(xié)商,決定將合同延期執(zhí)行或者解除合同。
十、其它
1.本合同的附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2.本合同自雙方代表簽字、蓋公章之日起生效。
3.本合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
4.未盡事宜,協(xié)商解決。
甲方:_______________ 乙方:_______________
代表人:_______________ 代表人:_______________
簽約時間:_______________ 簽約時間:_______________
簽約地點:_______________
【第7篇】印刷廠紙基產(chǎn)品生產(chǎn)制作合同
2023印刷廠紙基產(chǎn)品生產(chǎn)制作甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠互利的原則,就紙基產(chǎn)品的生產(chǎn)制作訂立如下合同:
一、加工產(chǎn)品清單:名稱數(shù)量規(guī)格型號單價總價交貨期
二、付款方式:甲方首付貨款金額的70%50%30%共計:元。
本市客戶余款在送貨時全部結(jié)清,外地客戶須款到后才可發(fā)貨。
三、制作方式:
1、甲方首先將圖案色標等相關(guān)資料及預(yù)付金在合同訂立時一并交付乙方,乙方進行設(shè)計制作后打出墨稿樣,經(jīng)甲方確認無誤并簽定稿。
2、制作期限:以簽定稿之日起天交付全部貨物(或分批交付,即:首批年月日交付),全部貨款須在貨物交付時全部結(jié)清(若分批次交貨,則在第一批交貨時全部結(jié)清)。
四、質(zhì)量標準:
1、因印刷工藝性特殊性,印刷顏色允許有一定偏差。
2、因印刷紙業(yè)特殊性,最終送貨時可能會出現(xiàn)實數(shù)量與定貨數(shù)量±5‰的實數(shù)誤差。
五、驗收方式:抽樣檢查。
六、運輸方式:南京市內(nèi)統(tǒng)一免費送貨,外埠長途運輸費用由甲方自行承擔,乙方可以代替發(fā)貨。
七、其它:
1、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責更換合格產(chǎn)品或者通過商議解決。
2、如因甲方其它因素影響供貨期,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
3、乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品在甲方未付款前所有權(quán)仍歸乙方所有,不論乙方生產(chǎn)的貨物存放在乙方庫房或甲方庫房。
4、甲方在收到乙方貨物時,應(yīng)付與乙方相應(yīng)的貨款,因甲方原因拖欠貨款,甲方應(yīng)每日付與乙方總貨款千分之三的滯納金。
5、甲乙雙方如有一方違約,另一方有權(quán)通過法律仲裁機構(gòu)追究違約方責任。
6、此合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,合同自雙方簽蓋章之日起生效,如有未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方:(簽蓋章)乙方:(簽蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
年月日
【第8篇】產(chǎn)品宣傳冊設(shè)計制作合同樣板
甲方:___________________ 乙方:___________________
地址:___________________ 地址:__________________
電話:___________________電話:____________________
1、產(chǎn)品名稱:_________
2、語言要求:_________
3、設(shè)計制作要求:_________由乙方負責設(shè)計內(nèi)容設(shè)計、制作、印刷成冊
4、色次要求:_________
5、印制紙張要求:_________
6、印刷成品數(shù)量:_________
7、裝訂要求:_________
8、成品規(guī)格:________
9、成品單價:_________
1、合同金額合計:_________人民幣小寫:_________元,合計人民幣大寫:_________元整
注:_________(1)乙方完成制作后,產(chǎn)品交付前,甲方一次性全款支付乙方費用,乙方退還前期壓金。
(2)若甲方到期未付款,乙方可不將產(chǎn)品交予甲方,并將按實際拖欠天數(shù)以合同金額的每天 3% 加收滯納金。
(3)支付方式:_________甲方以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、__________、銀行匯票等方式支付。
開戶銀行:________________________
銀行賬號:_____________________________
銀行戶名:__________________
9、交貨日期:_____________年 _________月________日
1、涉及版權(quán)及商標侵權(quán)責任:_________
(1)甲方擁有對印刷品的復(fù)制權(quán),乙方加工印刷品發(fā)生的一切版權(quán)法律糾紛一律由甲方承擔,并賠償乙方因版權(quán)問題所造成的一切損失;
(2)甲方委托乙方印刷含注冊商標產(chǎn)品,依據(jù)《中華人民共和國商標法》向乙方提供具有法律效力的有效復(fù)印件;
(3)乙方印刷由甲方提供的未注冊商標,發(fā)生侵犯他人商標專用權(quán)時,由甲方負全部責任,與乙方無關(guān)。
11、質(zhì)量檢驗標準:_________
(1)印刷品的內(nèi)容及版面設(shè)計以顧客的簽樣稿為準,因甲方校對發(fā)生錯誤,應(yīng)由甲方簽字人負責;
(2)印刷成品以甲方提供的樣張為依據(jù),最終判定以中華人民共和國有關(guān)于印刷行業(yè)標準為準;
(3)乙方有責任對不合格產(chǎn)品進行調(diào)換、退貨,但不再承擔任何與使用該產(chǎn)品產(chǎn)生相關(guān)的一切連帶責任。
12、交貨方式:_________送貨上門
13、交貨地點:_________乙方公司
14、(1)乙方在收到甲方簽字的校核稿后 15日內(nèi)完成制作;
(2)因甲方所提供樣稿不準確,或不全而需改后印刷造成工期延誤,導致乙方不能按時交貨,責任由甲方承擔,雙方協(xié)商更改交貨日期;
(3)因不可抗拒的外力因素造成乙方不能正常生產(chǎn),而導致不能準時交貨,由雙方重新協(xié)商解決;
(4)因乙方直接原因造成交貨期延誤,由乙方負責。
15、 違約責任:_________
(1)本合同一式兩份,經(jīng)雙方經(jīng)辦人簽字,蓋章生效;
(2)有效合同雙方不得任意解除或變更,如發(fā)生違約,另一方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的一切損失;
(3)本合同未盡事宜,由合同雙方協(xié)商解決。
16、備注
(甲方)授權(quán)代表:_________ 乙方)授權(quán)代表:_________
時間:_________ _________年 _________月 _________日 時間:_________ _________年 _________月 _________日
_________公司
【第9篇】承攬類-木制作產(chǎn)品定作承攬合同
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就 項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守:
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價款:¥: 元
其他相關(guān)費用: □送貨費 元 □安裝費 元 □測量、設(shè)計費: 元
□其他費用: 元
總計金額(大寫): 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 ¥: 元 (包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致,具體應(yīng)達到以下標準:
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(mg-2-2008)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(q/320500 jtl003-2009)
3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(q/320500 jtl004-2009)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(q/320500 jtl005-2009)
5. 其他
二、定作設(shè)計
□承攬方設(shè)計
1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求,在 前將設(shè)計圖紙一式兩份交定作方,并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失),由更改方承擔。
3.承攬方對設(shè)計方案提出保密要求的,定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。
□ 定作方設(shè)計
1.定作方應(yīng)當在本合同簽訂之日起 日內(nèi)將設(shè)計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后 日內(nèi),承攬方應(yīng)當進行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時書面通知定作方定作方應(yīng)當在收到承攬方書面通知后 日內(nèi)書面回復(fù)。
3.承攬方進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計要求不合理,應(yīng)當立即通知定作方 定作方應(yīng)當在收到書面異議后的 日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù), 承攬方有權(quán)停止工作, 并及時通知定作方, 因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后 日內(nèi),定作方應(yīng)支付 %即人民幣(大寫) (¥ 元)作為定金。
2. %尾款計人民幣(大寫) (¥ 元),定作方于驗收結(jié)束后 天內(nèi)支付。
3. 約定收款賬戶:
指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
四、 轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成
1.1 定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2 承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成
2.1 定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括: 。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2 承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間: 年 月 日
2.交貨地點: 。
3.交貨方式:□承攬方送貨 / □定作方自提
4.承攬方上門安裝,驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單,驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù)驗收不合格乙方應(yīng)予以返工,返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供 年的保用期,在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用,承攬方負責維修,費用由承攬方承擔。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理,并承擔相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修,甲方有權(quán)自行組織維修,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2.保用期后,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因,而因其它原因造成產(chǎn)品損壞,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)按貨款金額的 百分之一 向定作方支付違約金,同時仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。
逾期超過 十五天 的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定,可由定作方暫時代為保管,承攬方應(yīng)當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,承攬方應(yīng)當按照要求加工,并承擔逾期交付的責任,按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的 千分之一 向承攬方支付違約金,同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
逾期超過十五 日的,承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時,定作方已經(jīng)支付的款項不再退還,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作,經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,應(yīng)賠償合同總計金額的 %違約金。
5. 承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的,如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權(quán)
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定,承攬方給予定作方 天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣,但以未支付報酬總額為限,超出此范圍的,定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力
(2)依法向 所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設(shè)計圖紙等相關(guān)文件為合同附件,與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間: 年 月 日
定作方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
【第10篇】產(chǎn)品廣告設(shè)計制作標準合同范本
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
鑒于甲方產(chǎn)品銷售的需要,乙方擁有制作本合同項下廣告物(以下簡稱廣告物)的能力和合法資質(zhì),甲方委托乙方制作本合同項下的廣告物。
一、廣告物制作項目、內(nèi)容(展板,展架,連體式展架,箱貼,彩頁 ):
二、制作要求及廣告物交付:
1、甲方負責向乙方提供設(shè)計稿(見附件一),乙方應(yīng)嚴格按照此設(shè)計稿進行制作,并于
________年____月日前將樣品交予甲方,通過甲方書面認可后,乙方方可進行批量制作。否則,甲方有權(quán)要求其返工,產(chǎn)生費用由乙方自行承擔。
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成本合同廣告物的制作工作,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同廣告物的制作工作交由第三方。否則,甲方有權(quán)隨時解除合同,并無需承擔任何責任。
3、乙方應(yīng)于________年____月____日完成全部廣告物的制作并送至甲方指定交付地點:(使用說明
①)。運輸費用及風險由乙方承擔。乙方應(yīng)根據(jù)廣告物的性質(zhì)對其進行適當?shù)陌b,使之適于長途運輸。
4、甲方按照本合同約定、設(shè)計稿和事前確認的樣品對廣告物進行驗收,驗收合格,甲方簽發(fā)書面驗收單,視為乙方交付完成;驗收不合格的產(chǎn)品,乙方應(yīng)在____日內(nèi)給予更換,所發(fā)生的費用由乙方承擔。
5、廣告物的所有權(quán),在交付地點自甲方驗收合格時起從乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
廣告物在驗收合格前發(fā)生的全部或部分滅失、毀損及其他一切損失由乙方承擔;驗收合格后發(fā)生的上述損失由甲方承擔。
三、甲方權(quán)利義務(wù):
1、甲方負責設(shè)計稿的提供。
2、甲方有權(quán)對制作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督,并提出改進意見。
3、甲方須嚴格按照合同付款期限,按時支付乙方所需款項。
四、乙方權(quán)利義務(wù):
1、乙方須向甲方提交營業(yè)證明及相應(yīng)資質(zhì)證明文件,以備甲方查驗及存檔;
2、乙方須提供報價明細表,向甲方提供合理的報價,并提出對甲方的優(yōu)惠方案;
3、乙方須嚴格按照甲方提供的設(shè)計稿加工制作廣告物;如乙方未能按照確認后的設(shè)計稿制作給甲方造成損失或未能按時完工導致甲方使用延誤的,甲方可視情節(jié)輕重予以扣款或延期付款,具體方式以甲方書面通知為準;
4、乙方負責整個設(shè)計制作項目的調(diào)控;
5、乙方有權(quán)獲得每個具體項目的相關(guān)資料。對于從甲方處獲得的各種資料,包括但不限于設(shè)計樣稿、相關(guān)標識文字,乙方負有嚴格的保密義務(wù)。乙方擅自泄露的,甲方因此遭受損失的,乙方應(yīng)予以賠償。
五、價款及支付方式:
1、合同總造價:人民幣.元(含稅)
(大寫: 人民幣 元整)除此之外,甲方無進一步付款義務(wù)。
2、付款方式及時間:廣告物經(jīng)甲方全部驗收合格后 個月內(nèi)付款。乙方應(yīng)在驗收合格后____日內(nèi)向甲方提供合同總金額的使用說明
①合法有效發(fā)票以及第九條規(guī)定的帳務(wù)確認函(附件2)
②,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
六、知識產(chǎn)權(quán)
1、 對于使用完畢的甲方提供的任何文件或其他資料,乙方必須在合同執(zhí)行完畢后甲方付款前歸還甲方,不得存留副本。并刪除存留在乙方電腦中的相關(guān)信息。否則甲方有權(quán)絕對付款。
2、甲方對甲方的商標及甲方提供的設(shè)計稿擁有完整知識產(chǎn)權(quán),乙方僅能將甲方商標及廣告設(shè)計稿用于甲方廣告物上。乙方不能將甲方商標及設(shè)計稿用于本合同以外的目的或提供(有意或無意)給第三方,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)追究乙方責任,并要求乙方賠償甲方因此所受全部(直接和間接)損失。
3、對于本合同項下的方案稿,甲方自始擁有包括著作權(quán)在內(nèi)的全部知識產(chǎn)權(quán)。乙方不得將這些設(shè)計稿用于其它目的或提供(有意或無意)給第三方,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)追究乙方侵權(quán)責任。
七、違約責任和賠償
1、任何一方違反本合同的規(guī)定,另外一方有權(quán)要求糾正或解除本合同,并要求其賠償全部經(jīng)濟損失。
2、除不可抗力外,乙方應(yīng)按甲方要求時間交付樣品、最終廣告物,如乙方未按時交付(包括限期更換),每延遲一天乙方向甲方支付相當于合同總額1%的違約金。該違約金自本協(xié)議規(guī)定的交付日期第二天起計算至乙方實際交付完成之日。如乙方遲延交付(包括限期更換)超過10天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付相當于合同總額20%的違約金。如因乙方的延遲交付使甲方遭受實際損失,乙方同時應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。
3、甲方應(yīng)按時向乙方付款,甲方延期付款應(yīng)按日向乙方支付延期付款金額的萬分之二作為違約金。該違約金自本協(xié)議規(guī)定的付款截止日期第二天起計算至甲方實際付款之日。但若由于乙方未提供本合同約定請款材料導致甲方遲延付款的,不承擔此違約責任。
4、若乙方制作工作涉嫌違法或侵犯了第三方的合法權(quán)益的,乙方應(yīng)承擔因此而生的全部責任,包括但不限于賠償給甲方造成的損失。
5、已經(jīng)確定的違約金,不因合同解除、損失賠償責任的承擔而受影響。
八、不可抗力
如因不可抗力導致本合同不能履行的,遭遇不可抗力一方須在不可抗力發(fā)生后盡快通知對方并采取合理措施以防止損失擴大。對于因不可抗力造成的履行不能,各方均不承擔責任。合同應(yīng)如何繼續(xù)履行,雙方協(xié)商解決。
由于不可抗力造成不能履行合同義務(wù)的一方應(yīng)盡快將妨礙履行義務(wù)的不樂抗力的出現(xiàn)和終止情況通知另一方,并提供必要的證明文件,而且在通知中應(yīng)提出處理意見。如果因未及時通知而使另一方受到損害,則應(yīng)付賠償責任。
九、前期帳務(wù)核對
1、 在簽訂本合同后1周內(nèi),乙方應(yīng)對在簽訂本合同之前與甲方或甲方各個分公司已存在的帳務(wù)進行核對。如乙方與甲方或甲方各個分公司在簽訂本合同之前存在尚未結(jié)清的帳務(wù),乙方應(yīng)在簽訂本合同后1周之內(nèi)向甲方出具帳務(wù)確認函(一式兩份),并附費用明細,甲方審核之后簽字蓋章,以確認之前存在的帳務(wù)。帳務(wù)確認函甲乙雙方各執(zhí)一份。帳務(wù)確認函確認的未結(jié)清帳務(wù),應(yīng)按照發(fā)生此帳務(wù)時乙方與甲方或甲方分公司簽訂的合同中規(guī)定的方式或帳務(wù)確認函中另行確定的方式進行支付。
2、該帳務(wù)確認函為本合同有效附件(附件2)。
十、法律適用及爭議解決
1、本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2、甲乙兩方因履行本合同而產(chǎn)生的任何糾紛和爭議,應(yīng)盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的,任何一方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟,判決結(jié)果對雙方均有法律約束力。
十
一、其他
1、其他未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
2、未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得對本合同進行修改。
3、雙方授權(quán)代表均已獲得簽訂本合同之合法有效權(quán)限,本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。有效期至本協(xié)議項下雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。合同解除后或者履行完畢,有關(guān)保密及知識產(chǎn)權(quán)條款繼續(xù)有效。
4、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5、本合同的附件、補充協(xié)議為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。附件與本合同不一致之處,以本合同為準。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
____日期:____日期